工程承攬合同(彙編15篇)

隨着法律觀念的深入人心，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那麼制定合同書有什麼需要注意的呢？下面是小編精心整理的工程承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

工程承攬合同1

承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

定作方:哈爾濱振陽建築工程有限責任公司（以下稱甲方）

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓

b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹國小、天恆小區地段

c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

d、 承攬方式：包工不包料。

e、 承攬價格：

以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

f、 工程量計算方法：

每層以實際施工面積爲準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸爲準。

2、 承攬工程內容：

窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。

3、 質量標準：

a、 材料由甲方自行進場。

b、 施工質量：按照防水工程施工規範，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

4、 付款方式：

工程完工驗收後 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保脩金，保修到期後置留的保脩金全部付給承攬方。

5、 驗收方法：

工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束後，甲方技術員出具工程量承認單。

6、 工程保修期限：

本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保脩金，若因人爲或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

7、 工期：根據定作方的要求而定。

8、 安全施工條例：

1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由於定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

9、 糾紛的處理：

發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

10、 期限與其它：

本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過後、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作爲違約金和由此引起的一切費用。

本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

定 作 方：

承 攬 方：

定作方代表：

承攬方代表：

20xx年 月 日

工程承攬合同2

發包單位： （以下簡稱甲方）

承攬單位： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，爲明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本合同。

第一條工程概況及承包範圍

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程範圍和內容：

1、承包範圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面採用0.426mm HV-820型暗釦單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網。

2、工程建築面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據實結算）。

3、結構：輕型鋼結構屋蓋

4、層數、建築高度：詳見施工圖紙

5、其他：土建、水電、避雷、防火塗料均由甲方自理，預埋件由乙方提供並指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款採用固定合同單價，單方造價爲（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價爲：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。

（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。

（4）以上各項經業主或監理簽證後予以調整。

2、調整原則：

（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執行。

（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價爲基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

（4）增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款爲：固定合同價+追加合同價款（補充協議或工程聯繫單）。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日起3日內，甲方支付合同總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元

2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內，甲方支付合同總價的30 %進度款，計人民幣￥812094.6元。

3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場後3日內，甲方支付合同總價的25 %進度款，計人民幣￥676745.5元。

4、乙方在鋼結構工程完工後50日內，甲方支付合同總價的10 %進度款，計人民幣￥270698.2元。

5、質保金爲合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工後滿1年內付清。

6、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建築單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。

7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告後3日內仍不支付的，乙方有權暫停施工，待甲方支付後恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告後28天內不支付的，則乙方有權解除合同，甲方賠償一切損失。

二、結算：

1、乙方應於工程竣工驗收合格後或視爲合格後10日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，適用國家有關規定。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的，則視爲確認該結算報告。

4、如結算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關於工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進行決算。

5、追加工程款、費用、賠款，如已經甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付；尚未確認的；由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議，否則視同認可。

6、甲方與乙方對工程款結算髮生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。

三、其他事項：

1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統一收款收據，工程決算確定後開具發票(85%增值稅發票，15%當地勞務稅票)。

2、本合同材料採購、構件製作屬承攬合同中的製作部分，涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅，並由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發票。

3、本工程安裝部份款項爲建築業勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業稅，並開具相應發票。

4、工程款支付方式：銀行匯票或轉帳支票，不得以任何形式的現金支付。

5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期爲天，其中安裝工期爲工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告爲準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、若按計劃工期，甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的，甲方應支付合同規定的第一筆工程進度款；甲方場地要推遲30天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外並補償乙方的經濟損失，且乙方有權終止合同。

三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時；

3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時，影響正常施工時；

5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工；

6、未按合同規定撥付工程預付款、進度款而影響施工；

7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

8、如基礎由甲方負責承擔，由於甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工，

及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延；

9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

四、乙方在以上情況發生後的5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到後應在5天內予以確認答覆，逾期不予答覆，乙方即可視爲報告內容和延期要求已被確認。

第五條施工準備

一、甲方：

1、年月日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。

2、年月日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂後3天內（以收籤最後一張圖紙爲準）提供完整的建築安裝施工圖九份及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）八份。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續、建築規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、佔用道路等合法手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。

二、乙方：

1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

2、乙方在甲方許可的範圍內搭建臨時辦公、生活設施。

3、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。

5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

一、甲方的職責

1、甲方委派同志爲駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；

（2）有權對乙方工程量的增減覈實確認；

（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，甲方相關手續尚未辦妥，一切責任由甲方承擔並賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作爲乙方預算、施工、決算的依據。

二、乙方的職責

1、乙方委派同志爲駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求採購工程所需要的材料，並提供產品合格證。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作爲製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作爲施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。

施工中如發現設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。

四、甲方應在其認爲必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發

現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影

響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，並順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視爲合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金爲合同總價的5 %，保修期爲一年。

第十條工程驗收

一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監理驗收通過後，乙方方可進入下道

工序，否則乙方整改至符合要求爲止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。

二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求後通知甲方組織中

間驗收。甲方在接通知後三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求爲止。甲方三日內不組織驗收的，視爲驗收合格，乙方有權進入下一道工序。

三、最終驗收：全部鋼結構工程完工後，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料

之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：

1、工程完工後7天內，若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，則視爲工程驗收達到合同要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。

2、驗收合格後的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期爲乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

3、經驗收認爲基本符合合同要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上簽字確認合格，但需在驗收記錄中註明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢並經甲方確認，則驗收合格日期爲在驗收證書上簽字確認日。

4、驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。

5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告後14日內不組織驗收或組織驗收後7日內無書面修改意見的，則視爲工程已經驗收合格，甲方應按合同約定支付工程尾款。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知後7天內予以回覆，否則視爲認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視爲工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。

第十一條獎勵和違約責任

一、獎勵

1、工程經驗收穫獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。

2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。

二、乙方的違約責任

1、工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，並承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委託他人的設計不符合合同要求的，由設計人承擔設計責任。

3、乙方的其它違約行爲導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。

三、甲方的違約責任

1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。

2、工程中途停建、緩建或由於甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，並賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。

3、甲方未及時向乙方發出指令、批准、或發出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。

4、工程驗收合格或視爲合格後，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執正本一份，副本份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款後終止。

三、本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作爲本合同的補充合同。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

簽訂地點：___________簽訂地點：___________

_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同3

甲方：蘄春縣可爲廣告裝飾有限責任公司

乙方：

乙方承攬甲方位於蘄春縣橫車鎮界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，爲了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

一、工程內容

乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間爲20xx年12月30日。

二、甲乙雙方義務與責任

1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。

2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

三、工程造價及付款方式

1、乙方承包單價： 3元（人民幣）/平方米

2、乙方完工後經甲方驗收後付款。

四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方： 乙方：

簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：

工程承攬合同4

甲方：

乙方：

簽約地點：

簽約日期：

一、總則

1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，並經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全綵電子顯示屏採購及安裝項目相關事宜達成協議。

2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。

二、項目類型、費用構成

顯示屏項目總費用爲：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叄拾捌元

具體構成如下：

1、顯示屏體部分

P10戶外全綵電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元

小計：￥381304.00元，大寫：叄拾捌萬壹仟叄佰零肆元

注：紅管爲臺灣光磊，綠管、籃管爲杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。

2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用

包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、佈線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。

小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叄拾肆元

3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。

4、乙方報價應是招標文件所確定的招標範圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視爲已包含在報價中，以後不得追加任何費用。

三、運輸、安裝、調試及培訓

1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。

2、乙方承擔的具體工作。

（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。

（2）顯示屏的現場安裝、調試。

（3）對甲方操作人員的培訓。

3、甲方承擔的具體工作。

（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。

（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。

（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。

（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況並接收現場培訓。

四、項目維護

1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝並驗收合格後三日算起），質保期之後乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。

2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知後24小時趕到甲方所在地進行解決。

五、項目進度及驗收

1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。

2、顯示屏現場安裝、調試完畢後的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規範，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。

3、驗收合格後應填寫顯示屏採購及安裝項目驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

4、項目完工後，乙方需向甲方提供整個採購安裝項目的走線分佈、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。

六、項目費用結算方式

1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。

2、項目驗收合格後，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。

3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。

4、項目總價餘款10%作爲質保金，在質保期到期後十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叄元。

甲方：

乙方：

工程承攬合同5

建設單位：（以下簡稱甲方）

施工單位：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，爲明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本合同。

第一條工程概況及承包範圍

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程範圍和內容：

1、承包範圍：

2、工程建築面積：

3、結構：----------------------------------

4、層數、建築高度：詳見經甲方單位審覈通過的施工圖

5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍牆，地坪，

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款採用固定合同，

總造價爲（大寫）:人民幣: 萬元 ， （大寫）

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。

（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證後予以調整。

2、調整原則：

（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮後執行。

（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價爲基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

（4）增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款爲：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更（補充協議或工程聯繫單）。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工後3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。

2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審覈完畢，如未審覈代表甲方已確認並在14日內付清餘款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後支付至竣工結算價的97%)，剩餘3%作爲工程質保金，質保金在工程竣工後滿1年內付清，以竣工通知書日期爲準。

3、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。

二、結算：

1、乙方在工程竣工報告經甲方認可後的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規定實施。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後7日內給予確認或提出修改意見。

4、甲方與乙方對變更部分工程款結算髮生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期爲天，其中安裝工期爲工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告爲準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時，影響正常施工時；

4、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

第五條施工準備

甲方：

1、xx年xx月xx日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。

2、xx年xx月xx日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。（水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源）。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂後3天內（以收籤最後一張圖紙爲準）提供完整的建築安裝施工圖及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。

乙方：

1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，並保證資料數據真實、準確。

2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會後3 日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計並報原設計單位審覈。

3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

4、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

甲方的職責

1、甲方委派同志爲駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；

（2）有權對乙方工程量的增減覈實確認；

（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

（5）檢查和監督乙方和監理單位執行合同；

（6）乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意；

2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作爲乙方預算、施工、決算的依據。

乙方的職責

1、乙方委派同志爲駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。

3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。

4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作爲製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作爲施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。

甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。

四、甲方應在其認爲必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，並順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的'處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視爲合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金爲合同總價的5%，保修期爲一年。

第十條工程驗收

1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期爲乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，並承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

第十一條違約責任

乙方的違約責任

1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。

3、乙方的其它違約行爲導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。

4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率4倍計息。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

三、本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，

作爲本合同的補充合同。

第十四條附件

1、屋面的顏色：

2、牆面的顏色：

3、外門顏色：

4、內門顏色

建設單位：承攬單位：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

經辦人： 經辦人：

電話： 開戶銀行：

賬號：

電話：

身份證號：

日期：日期：

工程承攬合同6

第一部分 合同協議書

發包人（全稱）

承包人（全稱）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠信原則，合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程承包範圍：

二、主要技術來源

三、主要日期

合同期限(絕對日期或相對日期)：

施工期限(絕對日期或相對日期)：

（其中：竣工日期(絕對日期或相對日期)：）

四、工程質量標準

工程質量標準：

五、合同價格和付款貨幣

合同價格爲人民幣（大寫）： 元。

除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不作調整。

六、本協議書中有關詞語的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。

七、合同生效

合同訂立時間：年 月 日

合同訂立地點：

本合同在以下條件滿足之後生效：_____________________

發包人：承包人：

（公章或合同專用章）（公章或合同專用章）

法定代表人或其授權代表：法定代表人或其授權代表：

（簽字） （簽字）

工商註冊住所：工商註冊住所：

企業代碼：企業代碼：

郵政編碼： 郵政編碼：

法定代表人： 法定代表人：

授權代表： 授權代表：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

電子郵箱：電子郵箱：

開戶銀行： 開戶銀行：

賬 號： 賬 號：

第二部分 通用條款

第1條 一般規定

1.1 定義與解釋

1.1.1 通用條款，指根據法律、行政法規的規定，合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款，由本文件第1條至第20條組成。

1.1.2 專用條款，指根據工程總承包項目的實際，對通用條款進行補充、修改和完善，並同意共同遵守的條款。

1.1.3 工程總承包，指承包人受業主委託，按照合同約定對工程建設項目的設計、採購、施工（含竣工試驗）、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。

1.1.4 發包人，指在合同協議書中約定的，被稱爲發包人的當事人，包括其合法繼承人和經許可的受讓人。

1.1.5 承包人，指在合同協議書中約定的，被髮包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人，包括其合法繼承人。

1.1.6 分包人，指接受承包人根據合同約定對外分包的部分工程或服務的，並具有相應資格的法人或其他組織。

1.1.7 發包人代表，指發包人指定的履行本合同的代表。

1.1.8 監理人，指發包人委託的具有相應資質的工程監理單位。

1.1.9 工程總監，指由監理人授權、負責履行監理合同的總監理工程師。

1.1.10 項目經理，指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。

1.1.11 永久性工程，指承包人根據合同約定，進行設計、施工、竣工試驗、竣工後試驗和（或）試運行考覈並交付發包人進行生產操作或使用的工程。

1.1.12 單項工程，指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元，是永久性工程的組成部分。

1.1.13 臨時性工程，指爲實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷，在現場所需搭建的臨時建築物、構築物，不構成永久性工程實體的工程。

1.1.14 現場或場地，指合同約定的用於承包人現場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。

1.1.15 項目基礎資料，指發包人提供給承包人的經有關部門對項目批准或覈准的文件、報告（選廠報告、資源報告、勘察報告）、資料（氣象、水文、地質）、協議（燃料、水、電、氣、運輸）和有關數據等，設計所須的基礎資料。

1.1.16 現場障礙資料，指發包人爲承包人完成設計、進行現場施工所需要提供的地上和地下已有的建築物、構築物、須受保護的古建築、古樹木等座標方位、數據和其他情況的資料。

1.1.17 設計階段，指規劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。

1.1.18 工程物資，設計文件規定的並構成永久性工程實體的設備、材料和部件，及竣工後試驗所需的材料等。

1.1.19 施工，指承包人把設計文件轉化爲工程的過程，包括土建、安裝和竣工試驗等作業。

1.1.20 竣工試驗，指工程的土建、安裝完工後，工程或（和）單項工程被業主接收前由承包商負責進行的試驗。

1.1.21 施工竣工，指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝，並通過竣工試驗。

1.1.22 工程接收，指工程或（和）單項工程通過竣工試驗後，爲使發包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工後試驗、試運行準備，由承包人與發包人進行工程交接，並由發包人頒發接收證書的過程。

1.1.23 竣工後試驗，指工程被髮包人接收後，按合同約定由發包人自行組織的試驗、或在發包人組織領導下並由承包人指導進行工程的功能試驗。

1.1.24 試運行考覈，指根據合同約定，在工程完成竣工試驗後，由發包人自行或在發包人的組織領導下由承包人指導下進行的包括合同目標考覈驗收在內的全部試驗。

1.1.25 考覈驗收證書，指試運行考覈的全部試驗完成並被驗收後，由發包人簽發的驗收證書。

1.1.26 工程竣工驗收，指承包人接到考覈驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復，並按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料，由發包人組織的工程結算與驗收。

1.1.27 項目進度計劃，指自合同生效之日起，按合同約定的工程全部實施階段（包括：設計、採購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工後試驗至試運行考覈各階段的）或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。

1.1.28施工開工日期，指合同協議書中約定的，承包人開始現場施工的絕對日期或相對日期。

1.1.29 竣工日期，指合同協議書中約定的，由承包人完成工程施工（含竣工試驗）的絕對日期或相對日期，包括按合同約定的任何延長日期。

1.1.30 變更，指發包人書面通知或書面批准的，對工程所作的任何更改。

1.1.31 合同價格，指合同協議書中約定的、承包人進行設計、採購、施工、竣工試驗、竣工後試驗和服務等工作的價款。

1.1.32 合同價格調整，指依據合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調整。

1.1.33 合同總價，指根據合同約定，經調整後的合同價格。

1.1.34 預付款，是指根據合同約定，由發包人預先支付給承包人的款項。

1.1.35 工程進度款，指發包人根據合同約定的支付內容、支付條件，分期向承包人支付的設計、採購和施工的進度款，及竣工後試驗的服務費等款項。

1.1.36 工程質量保修責任書，指依據有關質量保修的法律規定，發包人與承包人簽訂的質量保修責任書。

1.1.37 書面形式，指合同書、信件和數據電文等可以有形地表現所載內容的形式。數據電文包括：電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件。

1.1.38 違約責任，指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。

1.1.39 不可抗力，指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.1.40 根據本合同工程的特點，補充約定的其他定義。

1.1.41條款標題不能作爲合同解釋的依據。

1.2 合同文件

1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋，互爲說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

（1）本合同協議書

（2）中標通知書

（3）投標書及其附件

（4）本合同專用條款

（5）本合同通用條款

（6）標準、規範及有關技術文件

（7）設計文件、資料和圖紙

（8）構成合同組成部分的其他文件。

雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。

1.2.2當合同文件的條款內容含糊不清或不相一致，並且不能依據合同約定的解釋順序闡述清楚時，在不影響工程正常進行的情況下，由當事人協商解決，

也可採納監理人的解釋。當事人經協商未能達成一致或不接受監理人的解釋的，根據16.3款關於爭議和裁決的約定解決。

1.2.3合同中的條款標題僅爲閱讀方便，不作爲對合同條款進行解釋的依據。

1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公曆的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿爲條件，則起算點爲該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日爲該期間屆滿之日的當日。“工作日”指除中國法定節假日之外的其他公曆日。

1.3 語言文字

合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時，漢語爲優先解釋和說明本合同的主導語言。

在少數民族地區，當事人可以約定使用少數民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。

1.4 適用法律

本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。

1.5 標準、規範

1.5.1 適用於本工程的國家標準規範、或（和）行業標準規範、或（和）工程所在地方的標準規範、或（和）企業標準規範的名稱（或編號），在專用條款中約定。

1.5.2 發包人使用國外標準、規範的，負責提供原文版本和中文譯本，並在專用條款中約定提供的標準、規範的名稱、份數和時間。

1.5.3 沒有相應成文規定的標準、規範時，由發包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求，承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法，經發包人認可後執行。承包人需要對實施方法進行研發試驗的，或須對施工人員進行特殊培訓的，另行簽訂協議作爲本合同附件，其費用由發包人承擔。

1.5.4 遵守合同約定的標準規範進行設計、採購、加工和施工，任何一方不得改變國家強制性標準規範的規定。

1.5.5發包人有權按照合同和適用法律規定的標準規範，對承包人的設計、實施提出安全、質量、環境保護和職業健康方面的建議、修改和變更。

1.6 遵守法律

1.6.1 在履行合同期間，國家法律、行政法規規定由發包人辦理並取得立項、城市規劃、區域規劃批文、土地使用許可、開工批准或施工許可證、工程質量監督手續，及其他許可、執照、證件、批件等，發包人負責協調與有關部門和單位的關係。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時，發包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償，竣工日期相應順延。

1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規、或行業規定進行設計、採購、加工、施工、竣工試驗和竣工後試驗，並承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執照、批文和手續等，保證發包人免受因此造成的損失。並因此給發包人造成損失的，承包人按發包人的實際增加的合理費用給予賠償。竣工日期延誤，由承包人負責。

1.6.3 承包人按時向所僱傭人員發放工資，爲其辦理人身保險，並繳納相關稅費。

工程承攬合同7

甲方：

法定代表人： 職務： 聯繫方式：

身份證件：

乙方：

法定代表人： 職務： 聯繫方式：

身份證件：

經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自願達成如下約定條款：

一、承攬工程概況：

1、承攬工程地址：

2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。

3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其餘輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

二、甲乙雙方的權利義務：

1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其後果由甲方負責。

三、工程款支付方式：

1、經甲乙雙方商定，簽定合同後，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。

2、所承攬的防水保溫工程項目完工後，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把餘下費用全部一次結清。

四、違約責任：

甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切後果，由甲方承擔。

五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委託代理人簽字摁章即產生法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日

工程承攬合同8

甲方（發包方）：

乙方（承包方）：

雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他行政法規和有關文件，遵循平等自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致簽定本合同。

一、工程名稱：整修堰塘工程

二、工程地點：___鎮___村

三、工程內容及規模：

四、工程承包範圍：

五、工程期限：

1、本合同工期爲：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。

2、如遇一下情況，工期順延。

（1）施工現場不符合安全施工；

（2）設計範圍內出現重大變動；

（3）人力自然災害而影響工程進度；

（4）甲方不能按合同規定支付工程款；

六、合同價款

工程總價：_______元

七、工程質量要求

八、價格及支付方式

九、工程安全

乙方對施工現場實行安全文明標準化管理，確保安全施工無事故，若施工期間發生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。

十、甲方義務

十一、乙方義務

十二、工程違約責任、工程延誤違約

乙方在施工中，質量，進度，安全，服務等方面必須按約定執行，若一方違約賠償對方的一經濟損失。並特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自願承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的自然原因，由雙方另行協商。

本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽字後生效，具有同等法律效力。

甲方簽字：_______乙方簽字：_______

20___年___月___日

工程承攬合同9

委託單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

爲規範裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同並共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________ 。

3.承包範圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定採取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖採取下列第____________種方式提供：

(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認後，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批准。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作爲本合同的附件。

7.甲方自願將 項目委託給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限 日，時間自 起至 日止。如在製作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的傢俱和陳設採取保護措施，爲承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關係。

4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意爲施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3. 未經甲方同意或有關部門批准，不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4. 保護好原居室室內的傢俱、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5. 對於施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時並給予其必要的準備時間。

6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規定的質量要求，圖紙作爲驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下表：

付款時間

付款百分比

金額

合同簽訂後 開工前二至五天

50%

施工完成交付驗收後兩日內

40%

竣工驗收一個月後

10%

七、違約責任：

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由

乙方負責並承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式 份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字後生效，需辦理鑑(公)證的，自辦理鑑(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期後終止。

3、本合同簽訂後，若雙方需要提出修改時，經協商一致後，可簽訂補充協議，作爲本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委託方(甲方)： 承攬單位(乙方)：

代表人： 代表人：

日期： 日期：

地址： 地 址：

電話： 電 話：

傳真： 傳 真：

工程承攬合同10

內容如下：

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：

定作人機構地址： 傳真電話：

承攬方

承攬裝飾郵政樓外牆工程合同

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人： (以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人： 簽約人：

定作人承辦單位： 聯絡人： 聯繫電話：

定作人機構地址： 傳真電話：

承攬方： (以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：簽約人：

承攬方營業執照： 施工資質：

承攬方施工項目經理： 手機：

承攬方機構地址： 傳真電話：

銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。爲加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方委託乙方製做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約爲： 元。

第二條製作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)

序號GRC裝飾件名稱規格數 量 單 價合計

1

2

3

注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米爲準。

第三條工程概況及承包範圍

1、工程名稱：郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場

3、承包範圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷;

4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商： );

5、工程造價：本工程總造價按乙方於 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1、本工程施工期限爲自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;

3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

2、提供施工用雙排腳手架;

3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;

4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;

2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結算方式

1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款;

2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;

4、工程質保金爲工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年後無工程質量問題時，於 年 月 日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果;

2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作爲合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視爲已驗收合格並要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾爲甲方製作的GRC裝飾件保修兩年，使用壽命不少於50年，如出現質量問題，乙方一年內免費爲甲方更換GRC裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現場;

2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;

3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的

處理

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作爲本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：簽約日期： 年月日

工程承攬合同11

甲方：______________________ 聯繫電話：______________________

乙方：______________________ 聯繫電話：______________________

甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

1、甲方爲乙方提供______設備及軟件，共____。

合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

2、付款方式

乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數後，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

完成安裝後，乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。

以上付款方式均爲現金付款。

3、甲方責任

(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

(2)甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期爲____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內因甲方提供硬件設備非人爲損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

(4)壹年以後甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用爲￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。

4、乙方責任

(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用於ktv營業或其它以盈利爲目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

(2)乙方用於營業或其它以盈利爲目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

(3)由乙方在以後使用中，由人爲造成的系統的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發生的費用全部由乙方負責。

5、其他事項

(1)不得對軟件加以仿製 ;對軟件權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。

(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的後果甲方概不負責在。

6、違約責任

雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

7、本合同自甲乙雙方代表籤及蓋章後生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經複印或塗改後無效!

甲方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

乙方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

系統設備工程承攬合同工程承攬合同（3）

委託方：_____________（以下稱甲方）

承接方：_____________（以下稱乙方）

簽約地點：________________________

施工地點：________________________

簽約時間：________________________

1、合同內容

本合同項所指的項目是：___________________________

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2、合同金額

2、1 合同總金額爲人民幣：_______________（rmb：__________）

2、2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3、1 付款

合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。

3、2 設備進度款

當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。

3、3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（rmb______）。

3、4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之後的____________個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。

3、5 其它事項

________________________________________________

4、合同雙方責任

4、1 甲方責任

4、1、1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4、1、2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4、1、4 協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。

4、1、5 工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

4、2 乙方責任

4、2、1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4、2、3 確保所提供的設備材料與 附件一 質量相符。

4、2、4 向甲方提供及時的售後服務支持。（響應時間爲全天24小時）

5、安裝及調試

5、1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5、2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：________________ 乙方：___________________

地址：________________ 地址：___________________

電話：________________ 電話：___________________

傳真：________________ 傳真：___________________

簽約代表：____________ 簽約代表：_______________

指定聯絡人員：________ 指定聯絡人員：___________

附件一：物料清單

序號

名稱

型號

數量

單位

單價

總價

備註

1

2

3

4

5

6

7

其它零配件

a

器材總造價

b

施工安裝費=器材總造價×12％

c

稅金=（a＋b）x6%

d

工程總價=a＋b

工程承攬合同12

合同編號：

委託方： （以下稱甲方）

承接方： （以下稱乙方）

簽約地點：

施工地點：

簽約時間： 年 月 日

1、合同內容

本合同項所指的項目是：

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2、合同金額

2.1 合同總金額爲人民幣： （rmb： ）

2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3.1 付款

合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.2 設備進度款

當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。

3.3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之後的____個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

3.5 其它事項

4、合同雙方責任

4.1 甲方責任

4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4.1.4 協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。

4.1.5 工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

4.2 乙方責任

4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。

4.2.4 向甲方提供及時的售後服務支持。（響應時間爲全天24小時）

5、安裝及調試

5.1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

簽約代表： 簽約代表：

指定聯絡人員： 指定聯絡人員：

工程承攬合同13

甲方： （以下簡稱甲方）身份證號：

乙方： （以下簡稱乙方）身份證號：

甲、乙雙方經協商，本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《合同法》的有關規定，共同協商合同以下條款：

一、 工程概況

1、甲方將天朋日興養殖場辦公大樓建設項目工作，交由乙方獨立完成。

2、工程總造價：每平米260元。場地面積：長約30米，寬約10.5米。

3、工程量：以實際建造平米量爲結算依據。

4、施工工期：合同簽訂起計算工期60 天，如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單爲依據。

二、付款方式：

1、乙方建起基礎地基，由甲方支付工程寬款總價的 ％。

2、工程主體建成後（一層），由甲方支付工程寬款總價的 ％。

3、工程主體建成後（二層），由甲方支付工程寬款總價的 ％。

3、工程竣工後甲方向乙方支付合同總價款的 ％。

3、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 ％。

三、甲方責任

１、天朋日興養殖場辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量。

2、甲方負責協調工程所需資源，如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。

3、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠。

4、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行爲有權進行警告、罰款等處罰。

5、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

四、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方獨立承擔。

2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包。

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞、丟失、不準更換和變賣甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不經過甲方同意隨意變賣或丟失，乙方加倍補償甲方的所有損失。

4、乙方應遵守土建施工方的相關規定，做到文明施工。

五、質量要求

１、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，如造成經濟損失的應當賠償甲方的全部損失。

2、驗收標準，按國家現行驗收標準執行。

六、安全施工與檢查

１、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作。

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患；否則，造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的一切費用。

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行爲和安全隱患；甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時接受與其他施工人員同等的處罰。

七、違約責任

1、違反本合同約定賠償另一方全部損失，同時支付違約金1萬元。

2、乙方未在約定的時間完成工作成果，除天影響，停水停電外。甲方有權終止合同，乙方應當賠償甲方全部損失。

八、其它未盡事宜雙方另行協商解決。

九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作爲本合同的組成部分，具有同等法律效力。

十、當事雙方協商調解不成時，可以按照本合同約定向

——仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟

甲方（手印）： 乙方（手印）：

電話： 電話:

簽訂日期： 年 月 日

工程承攬合同14

委託方：_____________（以下稱甲方）

承接方：_____________（以下稱乙方）

簽約地點：________________________

施工地點：________________________

簽約時間：________________________

1．合同內容

本合同項所指的項目是：___________________________

（系統配件參考“附件一：物料清單”）

2．合同金額

2．1 合同總金額爲人民幣：_______________（RMB：__________）

2．2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3．付款方式

3．1 付款

合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（RMB___________）。

3．2 設備進度款

當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（RMB________）。

3．3 工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（RMB______）。

3．4 最終驗收付款

經甲方代表正式驗收合格之後的____________個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（RMB________________）。

3．5 其它事項

________________________________________________

4．合同雙方責任

4．1 甲方責任

4．1．1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4．1．2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4．1．3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

4．1．4 協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。

4．1．5 工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

4．2 乙方責任

4．2．1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4．2．2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

4．2．3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。

4．2．4 向甲方提供及時的售後服務支持。（響應時間爲全天24小時）

5．安裝及調試

5．1 安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5．2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6．其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：________________

乙方：___________________

地址：________________

地址：___________________

電話：________________

電話：___________________

傳真：________________

傳真：___________________

簽約代表：____________

簽約代表：_______________

指定聯絡人員：________

指定聯絡人員：___________

工程承攬合同15

定作方(以下簡稱甲方)：

承攬方(以下簡稱乙方)：

簽約地點：

簽約日期：____年____月____日

一、總則

1、甲、乙雙方經充分協商，就甲方委託乙方工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。

2、甲方提出工程的具體要求，乙方據此合同規定負責的設計、製作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。

二、工程類型、費用構成

工程總費用爲:￥元。

大寫：人民幣整。

工程所需產品具體要求：

3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。

四、運輸、安裝、調試及培訓

1、乙方負責(甲方協助)運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。

2、安裝方式、位置及，由甲方確認後執行。

3、乙方承擔的具體工作包括：

(1)由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。

(2)現場安裝、調試。

(4)對甲方操作人員的培訓。

4、甲方承擔的具體工作包括：

(1)及時提供工程安裝的具體要求，安裝場地的施工條件說明及通訊距離規定。

(2)派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現場施工時，負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。

(3)負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。

(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。

五、工程維護

4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：

六、工程進度及驗收

1.工程工期總計()天，從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調試完畢止。

2.現場安裝、調試完畢後的()天內，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款規定及相關技術規範。

3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。

4.驗收合格後應填寫工程驗收報告，並由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

5.甲方無正當理由在安裝調試完畢後的()天內不對工程進行驗收，視爲驗收合格。

6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規定工期期滿後，視爲安裝完畢，甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。

七、工程費用結算方式

1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內，甲方預付乙方工程款%，計￥元，合同生效。

2.產品運抵甲方安裝現場後，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;安裝調試完畢後，甲方向乙方支付工程款%，計￥元;驗收後，甲方在()天內將工程餘款%，計￥元支付給乙方全部結清。

3.甲方在未付清全部工程費用以前，產品產權歸乙方所有。款付清後，產權歸甲方所有。

4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號，乙方不予承認，由此造成的後果由甲方自行承擔。

八、違約罰則

1.由於乙方原因，工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金元/天。

2.乙方必須根據合同要求，保證產品質量。否則，乙方應承擔相應責任。

3.甲方在合同簽訂後未能及時預付工程款，則甲方應向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術資料或不履行協作義務等原因，造成工程不能按期完成，乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由於上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。

九、特別約定：(若沒有則註明無)

十、爭議解決

在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本着互諒互讓的精神協商解決。

十一、附則

1、本合同經雙方簽字蓋章後成立，甲方預付工程款到達乙方指定帳號後生效。

2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發生變化，應書面通知另一方。

3、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽定補充協議。

4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

5、本合同一式份，甲乙雙方各執份。

甲方單位名稱(蓋章)

法人代表(簽字)

代理人(簽字)

詳細地址

郵編

電話

傳真

開戶銀行帳號

乙方單位名(蓋章)

法人代表(簽字)

代理人(簽字)

詳細地址

郵編

電話

傳真

開戶銀行帳號