加工承攬合同精選15篇

在不斷進步的社會中，關於合同的利益糾紛越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的加工承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

加工承攬合同1

定作方（甲方）：_______________

代表：_________________________

電話：_________________________

承攬方（乙方）：_______________

代表：_________________________

電話：_________________________

簽定日期：____________________

經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬合同，並嚴肅地履行。

品名：________

規格：________

單位：________

數量：________

加工費：________

單價：________

金額：________

定作方供應原材料：：________

原材料品名：________

規格：________

單位：________

數量：________

日期：________

成品單位耗用量：________

1．技術資料、圖紙提供辦法：_______________________

2．產品檢驗標準和方法：_____________________

3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________

4．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________

5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。

定作方（甲方）：_______________

承攬方（乙方）：_______________

簽訂日期：________年________月________日

加工承攬合同2

甲方：（定作方）_________________製品廠

乙方：（承攬方）________________有限公司

經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協議：

第一條：甲方委託乙方爲其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

1、印件名稱一：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；

2、印件名稱二：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；

3、印件名稱三：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；

4、印件名稱四：_________，規格：__________，數量：_________，色數：_________，單價：_________，總價：_________；

總金額合計：人民幣______________元整（小寫________元。）

2、由甲方將紙箱印製品材料於________年____月____日前交給乙方，並辦理交接手續。

第二條：交貨時間

甲方於________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計製作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方後，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委託項目的完成及交付時間。

第三條：交貨方式地點

交貨方式：

交貨地點：

第四條：付款結算方式及時間

本合同總金額爲________元，甲方支付乙方合同總金額的______%，即_______元，作爲定金及預付款，餘款在乙方加工完成並交付之時，由甲方把餘款一次性打到________________有限公司對公帳戶，開戶行_______________，賬號：_______________________________。

甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物並在加工方拒付款項達到十日後，自行處理加工承攬物（出售及另作他用）。

第五條：雙方的權利和義務

1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、製作等。乙方完成相應工作後，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設計後，經甲方認可，投入製作生產或下一步工作流程。

3、甲方應及時驗收並按照合同支付相應款項。

第六條：違約責任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定__________人民法院管轄。

本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章後生效。

甲方（蓋章）：

代理人（簽字）：

________年____月____日

乙方（蓋章）：

代理人（簽字）：

________年____月____日

加工承攬合同3

委 託 方：籤 訂 地 點：

承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.1 項目（製作）

1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

1.3 發佈地點或形式：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起止日期及時間：

第二條：費用及支付方法

2.1 費用

本次活動總金額爲 ，（大寫 圓整）

2.2 結算方式和期限：

第三條：驗收方式及時間：

第四條：違約責任

4.1 委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。

1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方：連雲港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：

單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）

地址： 地址：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

加工承攬合同4

承攬方：____________________________________地址：____________

郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________地址：____________

郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規格單位數量備註

第二條加工成品質量要求

第三條

原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條

技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。 3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條

驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。 2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條

交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。 2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照

中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條

不可抗力在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____

日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____日

加工承攬合同5

甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

甲方擬將位於___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自願簽訂本合同。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並根據甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工後清理牆角灰，做到工完場清料淨，並按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改並罰款，在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設，工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、工程質量及施工要求

1、乙方應當本着保質保量的原則，按照甲方的要求施工並加強質量監督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求(包括但不限於口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

5、基礎：基槽60公分，圈樑40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

6、牆體：外牆高米，內牆高米，砌築時內外錯縫採用水泥沙漿，爲避免磚塊間空隙較大必須採用三·一砌築法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

牆體經水泥清光後面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈樑：過樑高度不低於公分，鋼筋直徑不宜小於毫米，剛箍直徑不低於毫米，最大距不宜超過毫米，圈樑高度不低於毫米上下圈樑。

8、屋頂：現澆厚度爲公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道：......

三、工程款結算及支付

1、工程款總額及計算方式：工程款爲人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積爲基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格後___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格後___天付款___，在房屋峻工(包括內外牆清光且水泥地坪完工)並經甲方檢驗合格後____天內給付餘款。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，並一次性支付合同總價款的25%作爲違約金。

因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限於要求實現上述違約金產生的合理費用)。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在僱傭關係。

3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：年月日

加工承攬合同6

甲方（定作方）：

代理人：

地址：

聯繫電話：

乙方（承攬方）：

代理人：

地址：

聯繫電話：

爲明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方平等協商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。

第一條 定作物名稱、數量、規格、質量、價款

防盜門名稱___________，規格___________，單位___________，數量___________，單價（元/M2）___________。

注：以實際安裝樘數結算，面積以現場實際測量面積爲準。以上價格爲一次性包死價。需方繼續訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

工期要求：

第二條 承攬方式、材料的提供

2.1 承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責製作、安裝，運輸到施工安裝現場；

2.2 本合同價格內已包含：製作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容；

2.3 材質標準：

2.3 乙方產品必須附有產品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作爲質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒僞劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。

第三條 承攬範圍

3.1 乙方承攬加工範圍：

3.2 工程地點：

第四條 合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法：面積以現場實際測量面積爲準。

4.2 本合同簽訂後，乙方必須提供樣品，經甲方同意後方可大量使用，乙方全額墊資。

4.3 付款方式：安裝完畢經驗收合格付總價款的95%，餘5%作爲質量保證金，待竣工驗收合格後無質量問題質保期滿後付清。

第五條 合同價款與酬金

本合同價款共計：以實結算_________元整。

第六條 加工製作安裝要求

6.1 甲方在本合同簽訂後及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現場實測。

6.2 乙方進入場後甲方配合接通電源、安裝電錶，相關費用及電費由乙方承擔。

6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審覈簽字後方可製作生產

6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。

6.5 爲了保證工程的進度和質量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬於乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

第七條 工期

7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定後乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。

7.2 如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

（1）按施工準備規定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工；

（2）在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工

（3）人力不可抗拒的因素而延誤工期。

第八條 工程質量標準和驗收辦法

8.1 本工程質量要求達到國家現行不鏽鋼門窗規範合格標準。

8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒佈的建築工程規範、規格和標準進行施工，並接受甲方派駐代表的監督和整改。

8.3 乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建築工程質量監督站，一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案；重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，並經設計單位簽證後實施，所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

第九條 質量保修工程竣工並經驗收合格後，乙方按規定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方製作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。

甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質保金中扣除。質保期滿後無發生保修費用，甲方全額退還質保金。

第十條 安全及特別約定

1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作，高空作業配安全帶，進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。

2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發現，甲方有權隨時解除本合同。

第十一條 違約責任

11.1 工程質量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。

11.2 由於修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。

11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

第十二條 爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發生爭議，應當首先通過友好協商解決。如協商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。

本合同未盡事宜，可由雙方協商一致後訂立補充協議處理，補充協議爲本合同的組成部分。

第十三條 合同的生效和份數

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章後生效。

甲方（蓋章）：

代理人（簽字）：

合同簽訂地：

_________年____月____日

乙方（蓋章）：

代理人（簽字）：

合同簽訂地：

_________年____月____日

加工承攬合同7

合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量

數量

名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計

合計人民幣金額（大寫）：

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條定作人提供的材料

材料｜規格｜計量

數量｜質量｜提供日期｜消耗定額

名稱｜型號｜單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條加工物的技術標準、質量要求：

第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的＿＿＿＿日內答覆。

第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條加工物的交付方式及地點：

第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條報酬的結算方式及期限：

第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

第十四條本合同解除的條件：

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

第十六條違約責任：

第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條其他約定事項：

定作人｜承攬人｜鑑（公）證意見：

定作人（章）：承攬人（章）：

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

居民身份證號碼：居民身份證號碼：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

開戶銀行：開戶銀行：鑑（公）證機關（章）

賬號：賬號：經辦人：

郵政編碼：郵政編碼：年月日

監製部門：印製單位：

加工承攬合同8

甲方(加工方)：

法定代表人：

地址：

聯繫方式：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

地址：

聯繫方式：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

第1條 加工地材名稱及單價

地材名稱單位單價(元/t)備註

利用路基挖方料自行開採

砂t

碎石t

片石t

砂石料加工爲綜合包乾單價，單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

第2條 原材料提供方式

甲方提供原材料開採區由乙方自行開採加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。

第3條 加工砂石料質量要求

乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建築用砂》以及項目辦下發的其它相關質量標準，相關標準由甲方提供。

第4條 加工砂石料數量

本工程預計加工砂石料數量合計爲 萬噸，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

第5條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理彙總，以過磅清單作爲計算依據製作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行籤認，經總工程師審覈後報項目經理審批並加蓋甲方印章，作爲支付乙方價款的憑據。

5.2 甲方根據業主每期撥付款情況按比例支付計量款,並在每期計量款中扣留 作爲工作安全、質量保證金，保證金待合同履行完畢後或合同終止 個月內不計利息退還。如合同履行期發生產品質量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到後 日內無答覆即視爲同意扣除。

第6條 甲方權利義務

6.1 指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的合同關係。

6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。

6.4 負責交納資源稅。

6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

6.6 負責組織車輛運輸並承擔運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。

第7條 乙方權利和義務

7.1 在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的開採、加工等相關事項。

7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。

7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房，並承擔相應費用。

7.4 上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。

7.5 乙方在開採、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規的規定辦理。

7.6 在合同期內，乙方應在開採及生產加工區域內設置安全警示標誌，做好砂石開採、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業主及甲方有關安全生產的各項規定，確保安全生產，對因實施本合同而發生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任，甲方有權向乙方追償。

第8條 違約責任

8.1 未按合同規定的質量交付砂石料，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

8.2 乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場採購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產量總價的 %向甲方支付違約金。

8.3 原材料、成品或半成品僅限於本項目建設使用，乙方不得對外銷售;生產線設施、設備，僅用於本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔 萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行爲，甲方有權解除合同。

8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，並由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

8.5 乙方應採取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

第9條 履約保證

乙方採取方式 提供履約保證。

方式一：提供履約保證金 萬元;

方式二：以開採區機械設備作抵押擔保並簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定，在乙方出現違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止後 個月之內，甲方應將剩餘履約保證金不計利息退還乙方。

第10條 爭議解決方法

在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

第11條 協議的生效

本合同經雙方簽字蓋章後生效。

第12條 附則

本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。

簽署時間： 年 月 日

甲方(蓋章)：

法定代表人或授權代表(簽字)：

乙方(蓋章)：

法定代表人或授權代表(簽字)：

加工承攬合同9

甲方：乙方：

地址：地址：

郵編：郵編：

電話：電話：

法定代表人（委託代理人）：法定代表人（委託代理人）：

開戶行：開戶行：

帳戶：帳戶

甲乙雙方爲攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

定作物品名或項目規格

型號計量

單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限

單價總金額

甲方：____________________乙方：____________________

代表：____________________代表：____________________

________年____月____日________年____月____日甲方：中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

雙方爲開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

第一條加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。

第二條交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口交付乙方。

第三條來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出後，甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條加工費

甲方爲乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年爲每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議，但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

第六條付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

第七條運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

第八條不可抗力

由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應儘快將事故通知對方，並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求。

第九條仲裁

本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律爲：

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

仲裁裁決爲終局裁決，仲裁費用由敗訴一方承擔。

第十條合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條合同的續訂

本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

第十二條合同文本與文字

本合同正本一式____份，甲乙雙方各執一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條其他

1.甲方爲交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____%.

2.甲方收到原材料後，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告後，乙方負責退換或補足。

第十四條合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

代表：________________代表：________________

________年____月____日

________年____月____日

加工承攬合同10

承攬方(甲方)：xx

定作方(乙方)：xx

甲乙雙方爲了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱：xx

型號：xx

規格：xx

質量要求：xx

計量單位：xx

數量：xx

加工費：xx

單位總價：xx

第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

材料名稱：xx

型號：xx

規格：xx

質量要求：xx

計量單位：xx

數量：xx

單價：xx

總價：xx

圖紙、技：xx

術資料及：xx

交付時間：xx

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱：xx

交付時間：xx

交付地點：xx

交付數量：xx

包裝要求：xx

檢驗方法：xx

運輸方法：xx

運費承擔：

第六條加工費結算辦法與時間xx。

第七條乙方應於xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應於xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的`一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

爲。

4.甲方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方爲一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行爲。

4.乙方爲簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限爲xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行爲等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：xx。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受xx國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

(1)提交xx仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是爲了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均爲本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期爲xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx

法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

地址：xx地址：xx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點：xx簽訂地點：xx

加工承攬合同11

定作方：

合同編號：

承攬方：

簽訂日期：

定作方委託承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

一、 加工成品：

二、加工成品質量要求：

三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料後再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

四、技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

五、價款或酬金

價款或酬金按照如下約定計算：

六、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

七、交貨的時間和地點

1、交貨時間： 。

2、交貨地點：定作方工廠內

八、包裝要求

1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

十、費用結算

結算時間：

十一、承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，並賠償給定作方造成的損失。

6、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十二、不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任。

十三、其它約定

1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

3、本合同一式 份。

甲方：

蓋章：

簽約人：

職務：

電話號碼：

已方：

蓋章:

簽約人：

職務：

電話號碼：

時間： 年 月 日

加工承攬合同12

委託方：簽訂地點：

承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1、項目（製作）：________

2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

3、發佈地點或形式：________

4、顏色：________

5、規格或材料：________

6、刊播次數、起止日期及時間：________

第二條：費用及支付方法

1、費用

本次活動總金額爲________。（大寫________元整）

2、結算方式和期限：________

第三條：驗收方式及時間：____________

第四條：違約責任

1、委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。

1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2、向連雲港市當地人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

委託方：連雲港之星汽車銷售有限公司承攬方：

單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

地址：地址：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

日期：___________日期：___________

加工承攬合同13

簽定日期：xx年xx月xx日

定作方（甲方）：xxxx

電話：xxxxxx

承攬方（乙方）：xxxx

電話：xxxxxx

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，並嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料：

原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1．技術資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。

2．產品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。

3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。

4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：xxxx

乙方（蓋章）：xxxx

加工承攬合同14

買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權於買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、複製合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力，應定作人的特殊要求製作成品，定作人接受成品並支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

法律之所以區分各種有名合同，並在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定，原因在於立法者對各種契約關係中的利益關注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有着與買賣合同的顯著區別：比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權，定作人有單方改變定作方案的權利，有單方要求承攬人停止加工行爲的權利，承攬方未經許可不得留存技術資料和複製品等。法律賦予定作人如此諸多的權利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的合同，法律才確認其爲承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時，雙方纔稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中，即便有的合同作了諸如“留置權”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制，則不

論雙方在合同中如何約定留置權，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次，從訴訟程序法來看。最高法在關於民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作爲承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規定，是爲了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權的制

度構建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地，以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統亦認爲注重加工過程約定的合同纔是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

由此可見，二者的區別關鍵在於：在承攬合同中，定作人注重的是對生產過程的控制和監督；如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權，而且這些控制權顯然屬於該合同的重要部分，則該合同應屬於承攬合同，反之則屬於買賣合同。

二、其他具體區別：

1、買賣合同以轉移所有權爲目的，出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權；承攬合同以完成一定工作爲目的，轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作後的一項附隨義務。

2、在買賣合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行爲。

3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物；承攬合同中

的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

4、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有着特定的尺寸和功能。

5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當事人並無此權利。

6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險，可由買受人承擔，也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。

因此，實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制，如果沒有體現對生產過程的控制，應認定爲買賣合同。反之則認定爲承攬合同。

加工承攬合同15

定做方：(稱甲方)

承攬方：(稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程的實際情況，雙方經友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工製作內容：

1.製作內容：

主鋼構：鋼樑.H(400~800)×200×6×9.35。材質爲Q235。鋼構必須進行除鏽。刷中灰面添一道、中灰底漆(防鏽漆)一道。

二、合同價格及結算方式：

1.合同造價按/噸。合同總價款爲，以實際決算爲準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

2.合同簽訂三日內甲方付款

3.提貨：

(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最後一次提貨時甲方全部付清貨款。

4.結算方式：按合同規定及甲方圖紙製作，成品按理論重量進行決算。

三、質量要求：

乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範GB50205-20xx)認真加工製作，確保構件質量達到鋼結構規範要求。

四、交貨地點和時間：

1.交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責，裝車由乙方負責。

2.交貨時間：

五、包裝及運輸：

1.乙方負責裝車。裝車時應按照規範要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數量的墊木，儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

2.甲方負責運輸，運輸標誌應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

3.運輸費用由甲方承擔，構件到位後甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務：

1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套，並簽字認可。由乙方認真完善後按照甲方圖紙進行加工製作。

2.甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答，並提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗，不得擅自外協加工，乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求製作，發現問題及時糾正。

4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知後24小時內趕到現場協助解決。

5.乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，並承擔返工費及直接費用。

七、違約責任：

按《合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式：

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成，則由提交當地仲裁委員會仲裁。

九、附則：

1.本合同

2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬後生效。此合同有效期爲xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

3.未盡事宜，雙方協商解決或另立補充合同。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

委託代理人：

委託代理人：

聯繫方式：

聯繫方式：

開戶行：

開戶行：

賬號：

賬號：