承攬的合同(彙編15篇)

隨着廣大人民羣衆法律意識的普遍提高，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那麼常見的合同書是什麼樣的呢？下面是小編爲大家收集的承攬的合同，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

承攬的合同1

簽訂日期： 年 月 日

甲方：_____________

乙方：_____________

經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

1.質量標準：_____________

2.交貨(運輸)辦法及地點：_____________

3.質量檢驗及驗收辦法：_____________

4.包裝要求及費用負擔：_____________

5.結算辦法及期限：_____________

6.原材料供應辦法：_____________

7.其他：_____________

違約責任：_____________

第一點：甲方承擔

(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失

(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。

(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失並付給運輸部門違約金。

(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

(8)其他。

第二點：乙方承擔

(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的.，乙方應包修、包退、包換，並承擔因此造成的損失。

(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，並承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。

(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，並承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

(7)其他。

本合同一式份。有效期自 年 月 日到 年 月 日止

甲方：____________乙方：____________

法定代表人：____________法定代表人：____________

電話：____________電話：____________

地址：____________地址：____________

開戶銀行：____________開戶銀行：____________

帳號：____________帳號：____________

承攬的合同2

一、訂立合同單位

發包單位：______(以下簡稱甲方)

承包單位：______(以下簡稱乙方)

二、工程概況

1、工程名稱：______

2、工程地點：______

3、承包範圍：鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝

三、工程工期：20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工，總工期50天。

1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監督。

2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：______

四、合同文件

合同文件應能互相解釋、互爲說明，組成合同的文件及優先順序如下：

1、本合同協議書

2、施工圖紙(包括土建施工圖)

3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等業主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

五、承包方式

1、本單位工程採用綜合單價包乾，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建築面積：共計______平米。

2、工程總造價：______萬元(元)以上全部爲含稅價格。

3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及製作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

4、承包工作內容如下(不限於以下內容)鋼構件、屋面與牆面圍護的製作安裝。(包人工，包機械)

5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。

六、工程造價的確定及工程款支付

此工程總造價爲元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工後交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質保金______元，一年後此工程無任何質量問題全額付清。

七、工程變更

1、工程設計變更

1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。

2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發生的費用，並賠償乙方的有關損失，並延長延誤的工期。

八、材料、機械

8. 1、由於本工程爲總價包乾。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規範的標準產品，對與設計和規範要求不符的產品，甲方拒絕收用。

本工程主要材料如下：

8.1.1、圍護部分：牆體標高1.200以是採用900型0.5mm厚灰白單彩塗板屋面採用840型0.5mm厚上藍下白單彩塗板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩塗板負差不小於0.03mm

8.1.2、鋼架部分：鋼樑爲焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點板爲22mm厚鋼柱爲焊接H型鋼470X280X6X10風柱爲熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

8.1.3、牆檀爲卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀爲卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大於0.3mm

8.1.4、樑與柱連接、樑與樑連接均採用10.9級大六角高強螺栓

8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

九、工程施工

1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。

2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

十、安全責任

1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患並隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

2、甲方指派專職安全員負責指導，監督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受並服從甲方管理人員的指揮。

3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。

4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。

5、現場人員發生傷亡事故後，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。

6、現場責任：

乙方在施工過程中如發生意外事故，責任由乙方自行承擔。並承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

十一、質量安全及驗收

1、本工程質量目標：乙方必須確保承包範圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。

4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規範質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。

5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

十二、文明施工目標

1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建築行業中文明施工的有關規定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。

2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區，保持施工現場及生活區的整潔，做到無垃圾和污水。

3、搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

十三、雙方權利和義務

甲方的責任

1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關係。

2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。

3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。

4、乙方在工程驗收合格並交付甲方後，甲方方可進行裝飾、裝修。

5、及時進行中間驗收。

6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

乙方的責任

1、按合同文件的規定，按期、保質、保量完成承包範圍內的全部工作。

2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。

3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。

4、做好安全生產、文明施工。

5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。

6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生，若發生質量及安全事故，及時向甲方報告並協助甲方進行調查處理。

7、接受甲方代表的'監督、檢查。

十四、竣工驗收

1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

2、甲方收到工程竣工驗收申請後應儘快組織有關人員進行驗收，並在驗收後7天內給予認可或提出的修改意見(否則視爲合格)。乙方按照要求修改，並承擔由自身原因造成的修改費用。

十五、違約金

1、如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡後認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求時，甲方有權終止合同或另行委託別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。

2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不願履行合同規定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。

3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不願履行合同規定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，並向乙方支付違約金。

十六、仲裁和訴訟

1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端，雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

2、雙方應嚴格執行合同條款，並本着友好合作精神，處理合同期間的各類問題，儘量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：

(1)雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求後的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。

(2)雙方接受調解結果，應在調解作出後2天內執行。對調解的結果不能接受，或由於一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

十七、其它

1、本協議未盡事宜，雙方友好協商解決。

2、本協議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。

甲方：______(章)乙方：______(章)

法定代表人：______法定代表人：______

委託代理人：______委託代理人：______

帳戶名：______帳戶名：______

帳號：______帳號：______

開戶行：______開戶行：______

______年______月______日______年______月______日

承攬的合同3

定作方(以下簡稱甲方)：__________

承攬方(以下簡稱乙方)：__________

總則

1、甲、乙雙方經充分協商，就甲方委託乙方承接LED顯示屏工程事宜，依據《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。

2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求，乙方據此合同規定負責顯示屏的設計、製作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。

工程類型、費用構成

顯示屏工程總費用爲：元。大寫_________________________人民幣具體構成如下：

3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。

軟件要求

1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟件，可實現顯示系統本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數據鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調試。

1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝並驗收合格後算起)，質保期之後乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。

3、顯示屏使用中由於甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協助甲方進行解決，但相關費用由甲方負責。

4、以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：

(1)顯示屏控制計算機挪作他用，由於軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。

(2)顯示屏與甲方計算機網絡連接使用時，因爲計算機網絡出現的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。

(3)由於電網浪涌波動或現場強幹擾源造成顯示屏損壞。

(4 )由於人爲疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的.，如：浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;

工程費用結算方式

1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起，甲方預付乙方工程款%，計￥ 元，大寫：__________。

2、顯示屏從乙方公司出貨前，甲方向乙方支付工程款計￥ 元，大寫：__________。

5、甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產權歸乙方所有。款付清後，產權歸甲方所有。

違約規則

乙方必須根據合同要求保證產品質量，否則乙方承擔相應責任。

爭議解決

在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議，雙方應本着互諒互讓的精神協商解決。如果雙方不能自行協商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。

附則

1、本合同經雙方簽字蓋章後成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號後生效。

2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發生變化，應書面通知另一方。

3、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協議。

4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

5、本合同一試兩份，甲乙雙方各執一份。

承攬的合同4

甲方(裝修方)：____________

乙方(承攬方)：____________

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力爲甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格後支付加工承攬費(也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方關於工程的相關事宜均應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期)。

二、裝飾施工地點：____________

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建築面積：90m2，室內面積84m2。

2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期___天。

三、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

四、乙方爲包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用於乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證複印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便於甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七、爲施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的'原有設施、堆放的各種材料及電器、傢俱及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用後爲止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

簽約代表：______簽約代表：______

簽約日期： 年 月 日簽約日期： 年 月 日

承攬的合同5

建設方：___(以下簡稱甲方)

承包方：___(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，爲明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商後同意簽訂本合同。

一、工程概況

(1)工程名稱：___

(2)工程地點：甘肅玉門黃花農場

(3)工程範圍和內容：本房爲___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

(4)建築外包面積：___平方米。

(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)

二、鋼結構施工準備

(一)甲方：

(1)做好建築紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

(2)負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

三、鋼結構工程期限

(1)根據需要，商定工程總工期爲天(日曆天，以甲方預付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規定範圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

四、鋼結構工程價款的.支付與結算

(1)本合同的總造價經雙方約定後，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯繫單形式可作調整，將調整後的金額以書面形式通知對方。

(2)本合同簽訂後，甲方須付預付款___%計人民幣___元作爲合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作爲工程進度款，乙方彩鋼板進場後甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作爲工程進度款，工程安裝完畢驗收後甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作爲工程款，

(3)工程竣工驗收後，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視爲本工程驗收合格。

(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。

(5)本合同結算方式：___。

五、附則

(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後即生效。

(3)本合同簽訂後，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作爲本合同的補充合同。

附：

甲方：___

乙方：___

法定代表人：___

法定代表人：___

委託代理人：___

委託代理人：___

電話：___

電話：___

本合同簽訂日期：___年___月___日

承攬的合同6

_______公司(甲方)

_______公司(乙方)

依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的'設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：102496元;

(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清，其中：

(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)

(2) 、工程竣工驗收合格決算審覈後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算爲依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量爲乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：(蓋章)

乙方：(蓋章)

代表：代表：

__年__月__日__年__月__日

承攬的合同7

甲方(發包方)：_______________

乙方(承包方)：_______________

依照《_______________》以及相關法律法規，遵循平等、自願和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

第一條：施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限： 年 月 日起至相應工程完工。

第二條施工機械及工程款計算與支付

一、機械設備：序號__________、機械名稱__________、規格__________、型號__________、數量__________(臺)。

二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價爲：用挖鬥___元/小時，用破碎________元/小時。

三、工程款計算方式說明

1、甲方在乙方當次臺班完工後，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;並認可此人簽發的單據，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作後應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

四、支付方式

甲方以工程開工日爲起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，餘款待甲方工程建設方結算付款後全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

第三條機械設備的使用和管理

一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收並簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格後方可投入使用的機械設備。

三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其餘因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委託具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受託方行爲視爲乙方行爲。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

五、因故障造成機械無__________常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，並報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

1、屬於乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

2、屬於違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

3、屬於機械設備製造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的'事故;

4、其他非因甲方原因造成的事故。

第四條雙方的權利和義務

一、甲方的權利和義務

1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認爲駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。並承擔由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，並不得以任何理由阻止甲方施工。

5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單並支付合同價款。

6、甲方應當爲乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

二、乙方的權利和義務

1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

第五條違約責任

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同並要求甲方支付違約金並損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同並要求乙方支付違約金並賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金_________元並賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場並賠償甲方的經濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失並按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同後，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關係、周邊關係、村民關係，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

第六條不可抗力

一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，並自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

第七條解決爭議的方式

本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

第八條合同的生效及其他

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認後爲本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在後的爲準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：________________________乙方(公章)：___________________

法定代表人(簽字)：___________________法定代表人(簽字)：__________________

年 月 日 年 月 日

承攬的合同8

訂立合同雙方：

甲 方：____________委託代表人：____________ 地 址：

乙 方：____________法定代表人：____________地 址：____________ 電話：____________

依據《中華人民共和國合同法》之規定，爲了明確雙方的權利與義務關係，經友好協商，現就乙方承接甲方安防監控工程事宜達成如下條款，以便共同遵照執行。

第一條 合同概要

雙方同意由乙方承接甲方的安防監控工程，由乙方提供系統所需的相關設備及部件，並由乙方負責系統的安裝、調試以及開通後系統運行的技術服務，包括交有業主使用後在保修期內的一切保修事宜。

第二條 設備要求及設備清單

乙方向甲方所提供的設備應當是全新的且是合同指定的產品。設備清單（詳見本合同的附件1）該設備清單由雙方在簽訂本合同時一併予以確認。

第三條 工程款及支付方式

本合同項下的工程款總額爲￥ ____________元整，大寫：____________人民幣____________ 整。 工程款支付方式爲：____________

1、本合同簽定後 日內，甲方支付乙方總工程款的 ____________作爲預付款，即￥____________ 元整，大寫：人民幣 ____________整。

2、本合同附件一所載明的設備到位並經甲、乙雙方驗收確認後，乙方對工程安裝調試完畢後，由甲、乙雙方相關人員組建驗收小組負責工程的驗收，驗收合格後，經雙方簽字確認，甲方應在____________ 日內支付乙方總工程款的 ____________，剩餘工程款總額的 ____________做質保金，保修期一年屆滿後15日內支付給乙方。 上述工程款包括工程設備、部件及其運輸、安裝、調試和一年期的設備保修、維護費用，但不包括經甲方同意所增加的預算外工料費用。經甲方同意所增加的預算外工料費用，雙方應在工程完工後另行一次性結清。

第四條 工程設備的驗收

1、甲方付清預付款後，乙方應及時將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方，甲方驗收後應予確認並負責保管。

2、乙方依合同所訂時間將工程設備及其部件運至指定地點時，甲方應即時接收並妥善保管全部貨物。

第五條 工程安裝、調試

甲方做好施工方的現場協調工作，積極爲乙方提供良好的工作環境。條件具備後，甲方通知乙方開始施工。乙方應當在接到甲方通知後____________ 日內將工程安裝完畢，在安裝完畢後____________ 日內調試完畢。系統安裝、調試過程中如有不符合技術要求的，應立即返工直到達到標準。

第六條 技術支持及服務

1、在系統正式投入施工後，乙方保證派遣專業技術人員按施工的不同階段指導實施，並保證進度。

2、乙方的施工安裝調試應嚴格按規程進行，並接受甲方的監督。

4、乙方爲甲方培訓操作人員。

第七條 驗收和移交

系統調試開通 內，甲乙雙方主管部門組成驗收小組，驗收小組由雙方各指派2名人員組成，驗收小組對系統作全面驗收，驗收合格後各方簽字確認，並由乙方移交給甲方。

第八條 設備保修

1、出現簡單技術問題時，乙方應提供電話諮詢。

2、電話諮詢無法解決的，對複雜技術問題，乙方應24小時內到現場服務 重大技術問題應在48小時內到現場服務。

3、系統開通後壹年內如出現使用故障，乙方負責免費維修，如故障是因人爲或意外引起的，需調換的設備或零件的費用由甲方負責，乙方負責免費維修。

第九條 違約責任

1、甲方的違約責任

（1）、中途變更工程的規模、設備規格、安裝地點等，應當賠償乙方因此造成的損失。

（ 2）按合同規定的時間和要求向乙方及時提供場地等輔助工作和準備工作，以確保工程的順利完工。

（3）、甲方拒絕接收設備和部件，應當賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產生的倉儲費等乙方實際所發生的`損失；

（4）、由於保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的、應當賠償乙方因此造成的損失。

2、乙方的違約責任

（1）、提供的設備不符合技術要求。

（2）、未按合同規定的期限交付工程。

（3）、未按合同規定的質量技術要求交付工程。

（4）、未提供設備保修服務

第十條 責任的免除

1、因不正確的保管、安裝、使用、操作等行爲引起的產品乃至系統問題，均應由本方承擔責任。

2、發生不可抗拒因素造成一方或雙方損失的，均應當免除對方責任。但應當採取積極措施儘量減少損失，損失擴大的，由該方承擔責任。

第十一條 合同的變更和解除

本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第十二條 合同生效與終止

1、本合同自甲乙雙方蓋章並由授權代表簽字之日起生效。

2、本合同在設備保修、維護期屆滿之日終止。

第十三條 糾紛的處理

本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時，依法向人民法院起訴。 本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方：____________ 乙方：____________

代表簽字：____________ 代表簽字：____________

____________年____________ 月____________ 日 ____________年 ____________月 ____________日

承攬的合同9

定作方：__________

承攬方：__________

簽訂地點：__________

簽訂時間：年 月 日

一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備註

項目名稱任務量(工時)酬金完成期限備註工資________/小時

合計人民幣金額(大寫)

(注：空格如不夠用，可以另接。)

二、項目的內容及質量技術要求

_________________________________

三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

_________________________________

四、驗收標準、方法和期限

_________________________________

五、結算方式及期限

_________________________________

六、違約責任

_________________________________

七、解決合同糾紛的方式

_________________________________

八、雙方協商的其它條款

_________________________________

定作方：____________承攬方：________

單位名稱(章)：________單位名稱(章):_______

單位地址：________單位地址：________

法定代表人：________法定代表人：________

委託代理人：________委託代理人：________

電話：______________電話：________

開戶銀行：________開戶銀行：________

日期： 年 月 日

鑑(公)證意見：____________

鑑(公)證機關(章)：____________

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

監製部門：____________

印製單位：____________

承攬的.合同10

甲方：

乙方：

甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

一、乙方包乾承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。

二、包乾承包費用： 人民幣整。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

三、支付方式：

1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付人民幣圓整;

2、乙方完成全部裝修施工後，支付進度款人民幣圓整;

3、全部裝修施工完成後天內，甲方支付餘款人民幣整。

四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期爲天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。

五、其他約定：

1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料;

2、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金;

3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行爲，造成返工，因此造成的.裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔;

4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，並需賠償甲方損失;

5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任;

6、該房屋裝修保修期爲貳年，保修期內乙方應該及時負責爲甲方維修。

六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字後生效。

甲方：

乙方：

時間：

時間：

承攬的合同11

甲方：_________________

乙方：_________________

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，甲方決定委託乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協議：_________________

一、工程地點及概況：大竹縣竹陽鎮東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積爲110平方米。

二、工程項目：_________________

1、三個房間(三間臥室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料，客廳、臥室打膩子，刷牆面漆兩次。

2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一竈臺。

4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒櫃和鞋櫃及一個隔斷。

5、未盡細節的.之處，由甲方提出方案，商量確定。

二、承包方式：乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。

三、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

四、施工期限：20__年___月___日到20__年___月___日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。

五、工程造價：所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。

六、付款方式：房屋裝修費總價爲___元，大寫___元，甲方先預付裝修費用___元，大寫___元，剩餘部分由甲方竣工後，經檢驗符合上面要求後一次付清。

七、安全責任

乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方僱傭的工人發生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。

八、其他問題

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。

十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：_________________乙方：_________________

_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

承攬的合同12

(甲方)：

(乙方)：

鑑定地點：xx縣

鑑定時間：20xx年xx月xx日

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，爲明確甲乙雙方的權利與義務之間的關係，經雙方協商一致，訂立本合同。

第一條、運輸服務要求

甲方提供兩輛車爲乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別爲：

1、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架，

2、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架。

第二條、服務期限

期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。

第三條、服務費用

合同總費用爲元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿後60天內一次性付清。

第四條、甲方責任

1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未註明的事宜，甲方自行承擔責任。

2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作爲履行合同的原始記錄。

4、負責服務期內車輛的.二級維護及車輛年檢、年審。

5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，並承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。

7、甲方嚴格按行業管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執行。

9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意後另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。

10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，並承擔由此給乙方造成的經濟損失。

11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行爲負責。

12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行並通知乙方，並及時採取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯繫，並通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

15、發生交通事故應立即通知乙方並報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠後不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費並付全部服務費10%的違約金。

第五條、乙方責任

1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，並提交給甲方。

2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。

3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視爲違約，乙方有權解除合同。

4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費並付全部使用費10%的違約金。

第六條、糾紛解決方式

1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的複印件、雙方車輛行車記錄單等附件爲合同組成部分。

3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，並經雙方協商一致的予以變更或解除。

第七條、特別約定

1、甲方發生交通肇事後，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計劃。

2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

甲方：

乙方：

單位名稱(章)：

單位名稱(章)

：單位地址：

單位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委託代理人：

委託代理人：

電話：

電話：

20xx年xx月xx日

承攬的合同13

原告：_________________

公司法定代表人：__________________________

系該公司經理電話：________________

被告：_________________

公司住所地：__________________

_________路_____號

法定代表人：___________________________系該公司經理。

電話：________________

訴訟請求

1、依法解除合同，被告返還原告價款__________元。

2、判令被告依法賠償給原告造成的經濟損失__________元。

3、訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原、被告於__________年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同後原告預先支付價款__________元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。爲維護原告的.合法權益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，並賠償原告的經濟損失。

此致

　　__________人民法院

　　具狀人：_________________市__________公司

　　_____年_____月_____日

承攬的合同14

甲方：___________

乙方：___________

根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自願簽訂本承攬製作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

一、承攬製作範圍。

乙方是以承攬製作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告製作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告製作業務，全部交由乙方進行承攬統一製作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時製作完成，且製作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方並有權按本合同約定收取製作承攬業務費。

二、合同期限。

本承攬製作發佈合同期限暫定年，自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿後，雙方可協商再行簽訂。

三、承攬製作業務費結算和支付方式。

3.1乙方應具備完成甲方的.廣告製作業務，具體制作承攬業務費以雙方覈定計算標準進行結算，覈定價格爲萬。在乙方完成製作承攬業務之時，甲方應按覈定計算標準支付承攬製作費。

3.2在製作發佈之後，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。

3.3如乙方在承攬製作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬製作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，並且乙方應及時無條件返工，直至製作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。

3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據爲準。在結算之後，甲方應在規定時間裏，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。

四、違約責任。

4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告製作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取製作承攬業務費，並應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

4.2乙方應按時保質完成製作業務並向甲方交付廣告製作成果，如乙方在製作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內，由於乙方的製作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。

4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意後，方可提前解除本合同，並按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自願放棄甲方應支付承攬製作業務費，並按甲方的實際損失承擔賠償責任。

五、本協議自雙方簽字後，即行生效，且乙方應在製作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。

六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。

甲方：___________

乙方：___________

年 月 日

承攬的合同15

簽訂日期：____年__月__日

承攬方（全稱）：______

定作方（全稱）：______

經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

１．品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

品名：

規格：

單位：

數量：

單價：

金額：

分期：

交（收）貨數量：

交（收）貨日期：___年__月__日

超欠幅度：_____％

總金額（大寫）：

___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分＄____

２．質量標準、驗收方法及地點：____________

３．原材料來源及互利方法：______________

４．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________

５．貨款結算時間及方法：_________________

６．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

７．違約責任：________________

８．其他：_______________

９．不可抗力_____________

１０．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。

１１．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

１２．本合同正本兩份，雙方各執一份___________

１３．本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

承攬人：法人委託書號碼____

定作人：法人委託書號碼______

營業執照號碼

營業執照號碼

承攬人：

定作人：

（蓋章）

法定代表人：

法定代表人：

開戶銀行：

帳號：

開戶銀行：

帳號：

電話號碼：

電掛：

電話號碼：

電掛：

住址：

住址：

（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁於後）