服裝加工合同模板集合七篇

現今社會公衆的法律意識不斷增強，人們運用到合同的場合不斷增多，合同協調着人與人，人與事之間的關係。你所見過的合同是什麼樣的呢？以下是小編收集整理的服裝加工合同7篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

服裝加工合同 篇1

合同編號： 簽訂地點： 簽訂日期：

定作方：（以下簡稱甲方）承攬方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本着誠信、互利、

公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。 第一條 加工成品

第二條 原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應

立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。

第三條 服裝質量

加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單製作的產前樣執行，產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作爲驗收的依據。 第四條 技術資料、圖紙提供

1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標誌圖案等圖樣的技術資料。

2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，

3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。 第五條 服裝交付

1、交貨地址：__________________________

2、產品的交（提）貨期限：

第六條 服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成後，甲方對貨物進行全面驗收：1、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤後方可抽樣。

2、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準爲：隨機。

3、驗收標準：與樣衣款式、做工一致

驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準爲依據判定合格與否。

6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方通知乙方並有權要求乙方返修。

7、對於乙方返修後的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對於再次檢驗，

不合格的加工成品交由甲方處理，並從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

第七條 報酬結算

1、付款期限：甲方應於貨物驗收無誤後，付清合同總貨款的90%； 第八條 違約責任

1、甲方的違約責任

（1）製作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。2、乙方的違約責任

（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

（2）交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金爲外發加工總費用的10%/天。 未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。

（6）由於保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

（7）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。 如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。 第九條 其他約定

本合同經雙方簽字後於 起生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。

甲方（簽名）：________________乙方（簽名）：________________

甲方（章）：________________ 乙方（章）：________________

________年____月____日________年____月____日

服裝加工合同 篇2

委託方(甲方)：上海滕子服飾有限公司 承攬方(乙方)：_____________________

一、委託加工項目：

以雙方約定的加工項目爲主(合同附件,加工工藝單，定做尺碼單等)

二、委託加工方式

1.乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規定選用輔料，所選輔料必須符合質量要求，不能以次充好。

2.由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防僞標識等。乙方在生產過程中應該嚴格把控面料的使用，及以上約定的輔料的使用，不得浪費，損壞率不得超過2%，超出部分按照每套10元從我公司採購原樣。

三、質量要求及技術標準

質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產。

四、乙方對質量負責的範圍及期限

面料、輔料質量的確認;(所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由於乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料，輔料的所有費用。(原材料價格及運費，稅票等)顏色、尺碼規格的確認;(同上一條處理方法相同)

3.縫紉手工藝的確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)

4.其他內在隱藏的質量問題的確認;(包括，但不僅限於粘襯，或者由於使用了不符合規定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)

5.乙方負責該批委託加工產品銷售期內的質量問題;

6.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。

7.甲方允許乙方製作誤差率爲千分之二。(所有由於製作失誤而產生的次品，應該原樣封存保留，同剩餘面輔料一同退回甲方)

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1.甲方提供服裝款式、樣衣或者標誌圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管，不得轉借，轉讓第三方使用。

2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，並派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

2.於甲方指定的.地點：上海市奉賢區南橋鎮金軒路88號交貨。

3.運輸方式爲專車快遞;運費由乙方承擔。

八、交付金額及銷售期限

第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認後，交付總貨款的_________%; 2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付餘款的_________%; 3.銷售期限：_______________________。

九、結算方式

在乙方交貨後，由乙方：

1、( )開具增值稅專用發99票交由甲方。

2、( )不含增值稅專用發99票

2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶爲： 銀行戶名：_______________________ 開戶銀行：_______________________ 銀行賬號：_______________________

十、違約責任

1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨的：(除經過甲方同意予以免責的)其他均按照以下方式執行，逾期3天內(含3天)加工費按照總加工費用的97%結算;逾期5天內(含5天)按照總加工費的95%結算;逾期10天內的按照90%結算;逾期15天以上的，按照70%結算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有權拒付加工費，且由乙方承擔違約金，違約金爲合同總金額的50%;

2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

3.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，並視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

4.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的10%支付違約金;

5.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯繫，乙方若有此行爲，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。 6.乙方對此合同中所有關於甲方的公司資料具有保密權。

十一、解決合同糾紛的方式

本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。

十二、其它事項

本合同附件與加工工藝單，傳真件，複印件同主合同具有同等法律效力。

甲方(單位蓋章)：_________ 乙方(單位蓋章)：

_________ 授權代表(簽字)：_________ 授權代表(簽字)：

__________ ________年____月____日 _________年____月____日

服裝加工合同 篇3

甲方：天津鑫喆服裝有限公司

乙方：

甲方承攬的服裝定做合同，現委託乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，並予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名： 。

二、加工件數： ，交貨日期 。

三、加工費單價（含稅）： 元/件，合計金額 元。

四、加工標準及質量

1、根據委託方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工製作。

2、乙方加工過程中，甲方或委託方有權對加工質量進行監督，對甲方或委託方派出跟單員提出的質量要求必須服從，並按跟單員的技術要求進行更改或返修。

3、經過甲方或委託方驗收後交付，但最終的質量應符合甲方或委託方的質量標準。

五、付款方式

1、按交期經甲方或委託方全部檢驗合格後第20天經行結算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。

五、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。

2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委託加工合同進行變更。

六、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的合同終止通知後，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。並賠償甲方帶來的損失費用（包括返工修理和運費）。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失（包括但不限於甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等）。

3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方爲完成訂單合同正常履行作出的任何行爲都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行爲提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。

七、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由甲方所在地法院解決。

八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字後立即生效。

甲方：乙方：

年 月 日 年 月 日

服裝加工合同 篇4

定作方：

簽訂地點：

合同編號：

承攬方：

簽訂時間：

一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備註：

二、定作物的質量標準：

承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標誌等(附樣)，在 天內完成面料備料及實樣製作。並將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，並以此作爲定作物驗收時的質量依據。

三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

承攬方按照定作方統計的規格進行製作，並在數量全部到齊後,於20xx 年 月 日前交貨，服裝製作完成後由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。

四、驗收標準，方法及提出異議期限：

按確認樣品及改進意見爲驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物後柒天內以書面形式向承攬方提出。

五、結算方式與期限：

簽訂合同後，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收後結算剩餘的50%___________元。結算均採用 轉賬 方式.

六、包裝標準、隨貨備品、配件：

內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鍊、鈕釦、銬扣、配色線和其它 )。

七、違約責任：

如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

八、其他約定事項：

九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。

定作方： 承攬方：

(蓋章) (蓋章)

代表人： 代表人：

電 話： 電 話：

服裝加工合同 篇5

甲方（供應方）：_____________

合同編號：_____________

乙方（加工方）：_____________

簽定地點：_____________

現經雙方友好協商，特制定以下協議：

一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日 交貨地點：_____________

制單 款號 貨品 名稱 數量 貨期 單價 每 件 成本價 備註

二、甲方以下達“生產加工制單”方式委託加工，明確委託加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝製作要求和質量標準，經雙方認可，即爲合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。

三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________

四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。

五、乙方需根據合同要求保質保量生產並如期交貨。由於乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，並承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，並需簽字生效。

六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件爲單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。

七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。

八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、覈對一切來料並簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。

九、裁牀開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異後，方可開裁。

十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。

十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。

十二、甲乙雙方應本着精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。

十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。

甲方（供應方）：_____________

乙方（加工方）：_____________

地址：_____________________

地址：______________________

授權代表：__________________

公司蓋章：___________________

授權代表：__________________

公司蓋章：___________________

日期：______________________

日期：_____________________

服裝加工合同 篇6

甲方： 乙方：

經雙方友好協商，甲方委託乙方生產一批：

1. 乙方必須 按照甲方的交貨時間和數量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規定的交貨時間，貨款或加工費2個月後付款。超過1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類推。

2. 乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及製作要求進行操作，乙方必須對產品的質量完全負責，乙方在生產車間必須把質量控制好，以免返工重檢，甲方對產品檢驗時，如果發現返工比例在8%以上，只結算貨款或加工費的80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。

3. 甲方在收貨時發現無可挽救的質量的問題，扣貨款的一半，到客戶無扣款後再付給乙方。 4. 甲方在收到乙方的成品後進行檢驗，對於不合格產品，甲方有權拒收，由此產生的後果由乙方負責。殘次品將由生產單位承擔經濟責任。

5. 成品交到甲方倉庫， 如發現線頭沒剪乾淨，由甲方安排人員剪。所產生的費用由乙方承擔，每件扣加工費0.50元。

6. 乙方在生產前送三套產前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產。

7. 付款方式：所有產品經甲方檢驗合格後結算之日起二個月內付清，但儘量提前付給。

8. 乙方應及時配合把返工的產品返好，通知在10小時內沒來洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元僱工人返工，返工費用由乙方承擔。

9. 乙方應按公司發貨數量交貨，如有少數或次品，每件/套按出廠價扣款。 10. 此合同一式兩份，經雙方簽字後生效。

11. 此合同項下的加工製作單爲本合同不可分割的一部分。 12. 簽約時間20xx年。

甲方： 乙方：

代理人：代理人：

服裝加工合同 篇7

合同編號：

甲方：（定作方）

地址：

乙方：（承攬方）

地址：

經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

一、定作物

品名

規格

單位

單價

數量

金額

交貨時間

貨款共計人民幣（大寫）

二、面料、輔料質量標準和要求

三、服裝款式特點和製作要求

四、服裝質量標準和驗收方法

五、配套及包裝要求

六、結算方式和付款期限

七、交貨期限、地點、方式

八、異議

如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答覆並提出解決辦法。

九、違約責任

1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。

3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

十、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

十一、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章後生效。

甲方：乙方：

企業照號碼： 企業照號碼：

開戶銀行帳號： 開戶銀行帳號：

企業負責人： 企業負責人：

代表： （蓋章） 代表： （蓋章）

年月日年月日