代加工合同範本（精選6篇）

在不斷進步的社會中，合同出現在我們生活中的次數越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那麼一般合同是怎麼起草的呢？以下是小編幫大家整理的代加工合同範本（精選6篇），歡迎大家分享。

代加工合同1

甲方(定作方)：_______________

乙方(承攬方)：_______________

就甲方委託乙方加工製作塑鋼窗業務事宜，爲明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方平等協商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。

第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款

注：平米單價範圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內的全部內容。價格爲一次性包死價，含稅。需方繼續訂貨時，提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。

第二條承攬方式、材料的提供

2.1承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方按合同約定提供。負責製作、安裝，運輸到施工安裝現場;

2.2本合同價格內已包含：製作、安裝、運輸、配合、水電等全部內容;

2.3材質標準：型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優質五金等附件、平開窗爲隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。

2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料，必須附有產品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作爲質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒僞劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。

第三條承攬範圍

3.1乙方承攬加工範圍：項目的全部塑鋼窗。

3.2工程地點：_______________

第四條合同價款的計算、結算、支付方式

4.1計算方法：洞口面積每側減_______________CM(靠牆邊減)，如有變更按照書面變更尺寸結算。

4.2本合同簽訂後，輔材由乙方自行採購，但必須提供樣品，經甲方同意後方可大量使用。

4.3付款方式：按單位工程付款，窗框安裝完畢後經相關部門驗收合格後支付已完工程量的，窗扇安裝完畢經相關部門驗收合格後付至已完工程量的，待工程完工經甲方、監理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關手續後，付至總結算價的，留%作爲質保金自驗收合格之日起年後無質量問題付清。

4.4按照每個付款節點，乙方按時將施工任務書經甲方相關人員簽字後報送至公司覈算部進行覈算，並按此支付工程款。

第五條合同價款與酬金本合同價款共計：以實結算。

第六條加工製作安裝要求

6.1甲方在本合同簽訂後及時向乙方提供完整的門窗表及相關資料和施工50線，具體施工尺寸由乙方現場實測，甲方配合。

6.2乙方進場後甲方配合接通電源、安裝電錶，電費由乙方承擔。

6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型，並報送樣品，經甲方審覈簽字後方可製作生產。成品進場後經甲方監理現場抽檢合格後方可安裝。

合同的生效和份數本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章後生效。

甲方：_______________(章)乙方：_______________(章)

本合同簽訂地點：_______________

簽訂日期：_______________

代加工合同2

委託方：_________（甲方）

承攬方：_____________（乙方）

1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

項目產品名稱、規格單位數量單價 ________（元）總價________（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2、質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3、原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5、質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6、結算方式：

____________________。

7、違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________

乙方：________________

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：____________________

_________年____月____日

代加工合同3

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商，甲方委託乙方按其提供的規格、型號加工，原材料由提供。

一、產品名稱、型號、數量及金額：

金額合計：￥________元

合同總價：￥________元(大寫：________)

二、質量要求：按甲方提供圖紙嚴格施工，合格。

三、交(提)貨地點、方式：自提

四、交貨時間：___年___月___日

五、付款方式及結算期限：

六、違約責任：甲方若不能及時付款，乙方可不生產;乙方若不能按期交貨，應承擔違約損失。

七、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決或提交西安市仲裁委解決。

八、本合同自雙方簽訂之日起生效，貨款結清後，自行失效。

九、乙方可根據甲方提供傳真文件，進行加工甲方所需材料，傳真文件與原件同具法律效力。

十、合同一式兩份，甲方與乙方各執一份。具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

代加工合同4

甲方：____________

乙方：____________

甲方承攬______的服裝定做合同，現委託乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，並予以恪守。

一、加工服裝款式號或品名：______。

二、加工件數：______，交貨日期______。

三、加工費單價(含稅)：______元/件，合計金額______元。

四、加工標準及質量

1、根據委託方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工製作。

2、乙方加工過程中，甲方或委託方有權對加工質量進行監督，對甲方或委託方派出跟單員提出的質量要求必須服從，並按跟單員的技術要求進行更改或返修。

3、經過甲方或委託方驗收後交付，但最終的質量應符合甲方或委託方的質量標準。

五、付款方式

1、按交期經甲方或委託方全部檢驗合格後第20天經行結算。

2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。

六、合同終止及變更

1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。

2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委託加工合同進行變更。

七、違約責任與賠償

1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的.合同終止通知後，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。並賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。

2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失(包括但不限於甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。

3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方爲完成訂單合同正常履行作出的任何行爲都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行爲提供賠償請求。

4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。

八、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由______法院解決。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字後立即生效。

甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

代加工合同5

定作人：_____________________________

承攬人：_____________________________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：

第一條定作物、數量、規格及報酬

定作物名稱規格/型號質量要求/

技術標準計量

單位數量交貨時間報酬

定作報酬計價方式：__________________________________________。

合計(大寫)：________________________________元人民幣。

第二條定作人在簽署合同後___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，餘款支付方式：。

第三條定作人提供的材料

材料名稱規格/型號質量標準計量

單位數量提供時間

承攬人應在收到定作人提供的材料後進行檢驗，並在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視爲認可定作人提供的材料符合合同約定。

第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作爲合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到後3日內向定作人提出書面異議。

第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，並要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點爲(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。

定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、並通過驗收方作爲交付。承攬人同意放棄留置權。

第八條定作人收到承攬人交付的定作物後應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限爲：

第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保脩金，保修期滿無質量問題的予以退還。

定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，並賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限於停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保脩金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。

第十條違約責任：

1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限於停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。

3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。

第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________

定作人：___________________________承攬人：___________________________

住所地：___________________________住所地：___________________________

電話：_______________電話：_________________

委託代理人：________________委託代理人：________________

________年_____月_____日________年_____月_____日

代加工合同6

甲方：（定作方）

乙方：（承攬方）

經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

一、定作物

服裝名稱：

款式：

面料名稱：

計量單位：

單價：

金額：

備註：

二、面料、輔料質量標準和要求

三、服裝款式特點和製作要求

四、服飾質量標準和驗收方法

五、量體時間

本合同生效之日起天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

六、配套及包裝要求

七、結算方式和付款期限

八、交貨期限、地點、方式

乙方應當在量體完成之後_____天內交貨。交貨地點爲甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

九、異議

如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答覆並提出解決辦法。

十、違約責任

1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向提起訴訟。

十二、本合同一式_____份，各方各執_____份，雙方簽字或蓋章後生效。

甲方：

_____年_____月_____日

乙方：

_____年_____月_____日