承攬加工合同範本

隨着法律觀念的日漸普及，合同出現的次數越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？下面是小編爲大家整理的承攬加工合同範本，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬加工合同範本1

承攬方：

身份證號：

電話：

定作方：_____________傢俱有限公司

法定代理人：

電話：

_____________傢俱有限公司（定作方）委託承攬方加工傢俱一批，現經雙方充分協商，本着自願公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產品及工價（見產品清單）

第二條：加工產品質量要求（依照定作方公司品質部要求）

第三條：資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回覆並提出修改意見。

2、.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬（有特殊約定的除外）；

第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點爲定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所製作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收並簽名確認方可生效。

第七條：結算方式及期限：按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬（平時借支除外）。

第八條：其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作，以杜絕一切安全事故的發生，合同期內，承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。

第九條：承攬方的違約責任

1、承攬方未按合同規定（生產排產單）的時間和質量標準交付產品的，承擔逾期交付的責任；產品質量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責），經過返工後仍不符合合同規定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產品或完成產品的數量少於合同（訂單）規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失；

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請並得到定作方公司同意並完成加工中的全部工作後方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視爲承攬方單方違約，爲此，承攬方承諾並兌現全額賠償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責任

1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負責；

3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

定作方（代表人）________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

承攬方（代表人）：________________________

簽訂地點：

_______年___月___日

承攬加工合同範本2

承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

定作方委託承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第二條加工成品質量要求:________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的.原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3．原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條技術資料，圖紙提供辦法：

1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2．承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。

3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作爲驗收標準。

2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點：

1．交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2．交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

第十條結算方式及期限：_________________________________________

第十一條其他：

1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％(10％--30％幅度)或酬金總額的_________％(20％--60％幅度)違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________％(10％--30％幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％(20％---60％的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

開戶銀行：_________開戶銀行：_________

帳號：_________帳號：_________

_________年____月____日_________年____月____日

承攬加工合同範本3

委託方：_________紡織器材廠（甲方）

承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

1．加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

項目

產品名稱、規格單位數量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計___

2．質量標準：

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

3．原料供應：

加工用鋅塊由甲方供應。

4．交貨方式：

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

5．質量驗收方法：

完成加工後由甲方按質量標準驗收。

6．結算方式：

____________________。

7．違約責任：

甲方委託乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：____________紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠

法定代表人：（蓋章）________

地址：______________________

銀行帳號：__________________________年________月______日