加工合同範本合集15篇

在人民愈發重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你所見過的合同是什麼樣的呢？以下是小編幫大家整理的加工合同範本，歡迎大家分享。

加工合同範本1

甲方名稱：________________

乙方名稱：________________

經甲乙雙方友好協商，本着自願、平等、公平、誠實信用的原則，特簽訂本協議。

一、設備的規格及價格：________________

二、付款方式

1、甲方應在所需產品_____天前向乙方訂貨，並交納所需費用10%作為保證金。

2、甲方在未付清設備款之前，本合同機器設備所有權仍歸乙方享有。

3、甲方應向持有乙方加蓋公章的收款委託書的乙方工作人員付款。

三、交貨及驗收

1、乙方設備詳細規格及技術配置見合同附件。

2、交貨地點：乙方工廠。

3、由乙方進行安裝調試，甲方配合驗收。驗收合格後，甲乙雙方另簽訂驗收報告書並加蓋公章。

4、驗收標準：執行乙方標準機型出廠檢驗標準。如甲方對標準機型進行改變或加裝的，雙方另行簽訂補充協議，預定驗收標準，作為本協議的附件。

四、運輸方式：

1、本合同所規定的設備由乙方負責運輸，並承擔一切風險。運費和保險費由甲方支付。

2、甲方收到第一條所列設備後，如發現與設備不符，應在七日內書面通知乙方處理，期間如對甲方的`正常作業造成的負面影響，乙方應相應做出賠償。

五、售後服務：

1、自設備經過雙方驗合格之日起，該設備進入保修期，保修期為十二個月。保修期內乙方在接到甲方保修通知後，必須在最短的時間趕到現場，最遲在三天內派人趕到甲方現場。

2、保修期內乙方負責維修，甲方承擔乙方維修人員的差旅費。若屬甲方認為操作不當等原因造成的故障，則不屬於保修範圍。

六、違約責任

甲方無正當理由拒絕調試、驗收或拒收設備的，甲方應向乙方償付貨款總值的10%作為違約金，合同繼續履行逾期二十天的乙方有權解除合同並沒收定金。

甲方：______________

乙方：______________

加工合同範本2

甲方（醫療機構）：電話：聯繫人：

乙方（加工方）： 電話：聯繫人：

雙方本着互惠互利，精誠合作的原則，經雙方協商，甲方委託乙方製作定製式義齒系列產品，為了保護雙方的合法權益，產品的質量和技術標準按國家法律法規規定的標準執行。雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定達成如下合同條款，供雙方共同遵守：

一、 合同期限

合同書有效期限暫訂為： 年 月 日至年 月 日止，到期後雙方如無異議則不自動延期續約，停約後須重新簽訂合同。

二、 加工時間、地點、方式及相關費用的承擔

１、 牙模交接方式及時間，採用乙方上門接收的方式交接。時間：上午１０點，下午５點，特殊情況適當調整。

２、 交貨時間、方式：乙方收到牙模後正常情況下七日內交貨，特殊情況可雙方協商後決定，當乙方不能按時出貨時，應及時通知甲方並説明原因。

３、 貨物驗收：甲方應依照向乙方所提供的牙模及雙方在本合同中約定的質量要求和技術標準，對產品的質量進行驗收。驗收不合格的，甲方應即向乙方提出異議，乙方應甲方要求重新修改或重新制作。

三、 材料的提供及計價方式

１、 甲方將所有患者的模型送乙方加工義齒，乙方為甲方加工的產品內容和成交價格以加工價目表為準（詳見附件）執行；在合同期內，價目如有變動，乙方應提前書面通知甲方並審批，否則價目變動部分由乙方負責。

２、 加工所需材料由乙方提供，若定製產品材料為貴金屬（黃金、鈀金、鉑金）的，乙方將按材料用量以國家公價另外收取材料費。

四、 雙方責任與義務

1、乙方為甲方製作加工所要求的烤瓷牙、鑄造件等口腔修復體在產品品種、數量、質量上必須符合國家法律法規的規定標準以及醫院的訂貨要求，保質期為二年，如有不符，由乙方負責包修或重做；對於保修期內因產生的產品質量問題，乙方負責免費修改或重做。

2、乙方的加工製作產品必須符合牙科室的加工製作要求，如未按設

計要求製作，甲方有權要求乙方重新返工，乙方需在最短的時間內免費返工。

3、因特殊原因造成義齒返工，如牙色不調，外型不美觀等非乙方技

術原因，乙方應給予免費重新制作（本條款不適應於：氧化鋯烤瓷牙、貴金屬烤瓷牙、全瓷牙、鑄瓷牙、納米生物烤瓷牙、鈦合金烤瓷牙等產品）。

4、甲方途中變更設計要求，造成乙方損失的，甲方應當賠償相應金

額50%材料費。

5、甲方提供合符標準的準確臨牀石膏模型，具體要求如下：

A．牙模清晰、牙冠、周邊無殘缺、氣泡(尤其是工作模，材料用超硬石膏或

硬石膏)。

B. 全口腔託需有正確的蠟堤、中線、頜平面線、口角線。

C．烤瓷、固定橋的的橋基牙應無倒凹，基牙邊緣清晰，基牙製備須充分，考慮到金屬層和多層次瓷的厚度。（前牙至少1.5mm，後牙至少2mm）。

五、加工費的支付及要求

１、加工費每1個月結算一次，按每月__________日為結算日期，（按收貨簽單結賬加工費支付給乙方指定的收貨人員，或轉帳至乙方指定的'銀行帳號。）

２、如果直接支付給乙方指定的收款人員的，該收款人員需提供乙方的收款書，並向甲方提供乙方加蓋財務章的收款憑據，乙方收款人員的個人收據視為無效。

六、甲乙雙方（或其中一方）發生違約，應先行協商解決，協商不能解決的，可通過甲方所在地仲裁機關申請仲裁。

七、本合同經雙方簽字（蓋章）後即日起生效，本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，乙方指定的業務員持一份，具有同等法律效力。

甲方（醫療機構）：___________________ 乙方（加工方）：_________________

法人代表或授權代表簽字： 法人代表或授權代表簽字：

雙方簽訂合同時間：年月日

加工合同範本3

合同編號：_________

訂立合同雙方：

定作人：_________(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：_________

簽約人：_________

定作人承辦單位：_________

聯絡人：_________

聯繫電話：_________

定作人機構地址：_________

傳真電話：_________

承攬人：_________(以下簡稱乙方)

承攬人法定代表(負責)人：_________

簽約人：_________

承攬人營業執照：_________

生產報刊亭許可證明：_________

承攬人機構地址：_________

聯繫人：_________

聯繫電話：_________

銀行開户許可證：_________

開户行：_________

帳户：_________

根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本着平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

第一條標的

乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。

第二條製作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

1、_________

2、_________

3、_________

注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的税費。

第三條加工、製作與安裝、要求

1、報刊亭安裝後穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小於_________平米。

2、使用材料：所有外表面使用大於_________mm 厚不鏽鋼板，結構採用不鏽鋼柱、不鏽鋼方鋼骨架，透明部分不少於_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電錶一塊，藍色陽光板封頂，並有通風口一處。

第四條驗收標準和方法

1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)製作成品後，交甲方進行初驗，初驗合格後方可生產。

2、甲方驗收採用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可採取隨機抽驗 。

第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。

2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，並安裝完畢。

3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，並保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

第六條報刊亭安裝及驗收與售後服務

1、乙方對製作的報刊亭進行安裝;

2、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_________日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_________%做為另行維修費用，並不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

3、乙方承諾為甲方製作的報刊亭因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費。

4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

第七條結算方式、期限及安裝費用

1、甲、乙雙方簽訂的合同生效後15日內，甲方應向乙方指定的帳户撥付合同標的額30%的預付款。

2、乙方交貨後15日內，甲方再向乙方帳户撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

3、乙方按期安裝完畢，並經甲方驗收合格後15日內，甲方再向乙方指定的帳户撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

4、剩餘的合同標的額5%(_________元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年後經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩餘的質量保證金，一次性撥付乙方。

第八條甲方違約責任

1、甲方在乙方為其製作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_________‰ 的違約金;

2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰ 的違約金。

第九條乙方違約責任

1、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的'原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 _________‰ 違約金;

2、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰ 的違約金。

>第十條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

1、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁;

2、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十一條附則

1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

2、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商後，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

簽約人(簽字)：_________ 簽約人(簽字)：_________

簽約地點：_________ 簽約日期：_________年__月__

加工合同範本4

定作人：_____________________________

承攬人：_____________________________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：

第一條定作物、數量、規格及報酬

定作物名稱規格/型號質量要求/

技術標準計量

單位數量交貨時間報酬

定作報酬計價方式：__________________________________________。

合計(大寫)：________________________________元人民幣。

第二條定作人在簽署合同後___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，餘款支付方式：。

第三條定作人提供的材料

材料名稱規格/型號質量標準計量

單位數量提供時間

承攬人應在收到定作人提供的材料後進行檢驗，並在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到後3日內向定作人提出書面異議。

第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，並要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。

定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、並通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。

第八條定作人收到承攬人交付的定作物後應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：

第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保脩金，保修期滿無質量問題的予以退還。

定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，並賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限於停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的'質量保脩金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。

第十條違約責任：

1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限於停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。

3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。

第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________

定作人：___________________________承攬人：___________________________

住所地：___________________________住所地：___________________________

電話：_______________電話：_________________

委託代理人：________________委託代理人：________________

________年_____月_____日________年_____月_____日

加工合同範本5

甲方： 乙方：

聯繫人: 聯繫人：

電話： 電話：

甲方委託乙方進行塑膠模具製造以及注塑生產， 甲乙雙方本着誠實，守信，互惠，互利的原則經友好協商簽訂本合同。

1. 甲方負責提供塑膠零件設計圖紙，乙方負責落實塑膠零件模具加工和注塑加工．

2. 乙方所加工的模具製造出來的零件必須達到甲方提供的塑膠零件設計圖紙的要求並得到甲方的書面確認。

3. 乙方要提供給甲方模具設計方案圖紙並必須得到甲方的審查認可後才能開始模具加工。

4. 本合同簽訂之製造模具明細附後。

5.

6. 本合同簽訂之塑膠零件貨品單價為人民幣：￥ 元（包括膠料， 人工， 機器等成本）。

7. 付款方式， 本合同簽訂後7個工作日內甲方支付模具總價的30%(￥ 元 )作為定金, 乙方提交零件首次試模樣品後7個工作日內甲方支付模具總價的40%(￥元 )，模具經甲方確認合格後7個工作日內支付模具總價30%(￥元 )。

8. 甲方連續試產5天或產量達到5000件以上，日產能力偏差不超過設計要求的5％，模具無異常，啤件合格率達到98%以上，甲方應確認模具合格並出具模具驗收檢驗合格報告。

9. 對模具驗收不合格的，如又乙方原因造成， 由乙方修正或重作，一切費用由乙方承擔，交貨期不變。如由甲方原因造成的，乙方應根據要求予以修正或重做，費用由甲方承擔，交貨期順延。

10. 模具製造時間：由收到定金付款起, 天內交提交合格零件樣品。

11. 乙方提供貨品並經甲方驗收合格後，甲方按交貨的實際數量7個工作日內支付貨款（甲方另發出採購訂單）。

12. 在乙方未能按照本合同的期限內交模, 如非因甲方原因造成的，超過5個工作日，甲方將收取乙方該模具總款的`2%滯納金。

13. 模架採用標準合格模架，鑲件材料採用德國738進口鋼材。

14. 模具生產使用壽命保證50萬模/次。

15. 乙方生產過程中負責該模具的維修。

16. 乙方在未經甲方事先書面同意的前提下，不得將該模具訂單或其中任何一部分轉讓或給任何第三方，乙方保證本合同下的一切信息(無論屬於技術性質或是商業性質)都將被視為保密信息，乙方保證對上述的一切信息承擔保密義務。

17. 乙方只是提供模具及產品給予甲方，關於盜版或其它版權問題，乙方一律不負任何責任。

18. 本合同一式兩份，雙方各持一份，具有相同的法律效率，本協議經雙方簽字蓋章即可生效

甲方： 乙方：

代表： 代表：

加工合同範本6

甲 方：

乙 方：

甲、乙雙方本着真誠合作，互惠互利的原則根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的 規定，在友好協商的基礎上籤訂以下合同，以便雙方共同遵守。

第一條：甲方接受乙方的委託生產加工以下產品：

第二條：甲方須於 年 月 日前將乙方委託生產加工的產品交付給乙方。 第三條：乙方須先預付給甲方人民幣元作為生產貨物的'訂金，剩餘金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢後提貨時一次性付清。

第四條：產品質量、款式、規格按乙方的要求及提供的樣品生產。

第五條：產品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費用由乙方承擔。

第六條：發往廣州市以外的貨物，其一切運輸費用由乙方承擔。

第七條：甲方須按合同約定的時間按時交貨，如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。

第八條：乙方須按合同約定的時間按時付款，如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。

第九條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的，本合同無效。

第十條：本合同未盡事宜，經雙方協商後可另擬補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效應。

第十一條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議，應友好協商解決。如無法協商解決的，任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。

第十二條：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

第十三條：本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲 方： 乙 方：

簽約代表： 簽約代表：

簽約日期： 年 月 日簽約日期： 年 月 日

加工合同範本7

中國＿＿＿＿省＿＿＿＿市＿＿＿＿公司（以下簡稱甲方）與＿＿＿＿國（或地區）＿＿＿＿公司（以下簡稱乙方），本着平等互利的原則，經過充分協商就乙方提供原材料（或零部件或元器件），由甲方在＿＿＿＿省＿＿＿＿市加工（或裝配）成品達成協議，根據中國有關法律、法規訂立本合同。

第一條合同雙方

甲方：

＿＿＿＿省＿＿＿＿市＿＿＿＿公司。

法定地址：＿＿＿＿省＿＿＿＿市＿＿＿＿區＿＿＿＿路（街）＿＿＿＿號。

法定代表：姓名＿＿＿＿、職務＿＿＿＿。

開户銀行及賬號：＿＿＿＿、＿＿＿＿。

乙方：

＿＿＿＿國（或地區）＿＿＿＿公司。

法定地址：＿＿＿＿國（或地區）＿＿＿＿。

法定代表：姓名＿＿＿＿、職務＿＿＿＿。

開户銀行及賬號：＿＿＿＿、＿＿＿＿。

第二條雙方責任

甲方責任：

（一）提供加工（或裝配）生產廠房＿＿＿＿平方米；

（二）招聘工人＿＿＿＿名；

（三）提供廠內加工生產所需要的水、電及設備，費用由甲方支付；

（四）按照本合同規定按質、按量、按時向乙方交付成品；

（五）協助乙方辦理駐廠人員暫住户口、入出境申報手續；

（六）協助乙方辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續；

（七）乙方要求甲方協助辦理的其他事宜。

乙方責任：

（一）為甲方進口＿＿＿＿套加工生產所需要的先進的機器設備（詳見附表一），其價格應經雙方協商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內逐月償還乙方墊支的本息，償還期為＿＿＿＿年。

（二）為使加工生產正常化，由乙方無償提供生產所需要的其他專用設備、測試儀器、檢驗工具等（詳見附表二）。這部分器材，所有權仍屬乙方所有，只在合同期限內由甲方保管使用，損壞或丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿後，由乙方自行處理。

（三）按照本合同規定的數量、規格、質量及時間要求，提供加工生產的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。

（四）甲方要求乙方協助辦理的其他事宜。

第三條加工（或裝配）的項目、成品的名稱、規格、質量和數量

（注：根據實際情況逐項逐個列出）

在合同期內，乙方如需改變加工項目，增加或減少加工（或裝配）的數量，必須提前一個月以書面形式向甲方提出要求，經雙方協商同意後，另立補充合同，才能進行生產。

第四條原材料（零配件和元器件）和包裝物料的名稱、規格、質量和數量

（注：根據實際情況逐一寫明）

第五條來料（或來件）時間和交接手續

乙方每月必須分＿＿＿＿次（即每月的＿＿＿＿日、＿＿＿＿日以前）把加工生產所需要的原材料（或零配件、元器件）包裝物料籌運到生產場地，並辦理交接手續。

甲方對乙方送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經驗收不符合規格、質量要求的原材料（或零配件、元器件）和包裝物料，或數量不足時，甲方應及時通知乙方更換或補足。

第六條原材料損耗率

乙方提供的料、件損耗率分別按下列規定計算：

（注：根據各種料、件的不同情況，逐類規定）

第七條交付獎品的時間和交接手續

甲方每月分＿＿＿＿次（即每月的＿＿＿＿日、＿＿＿＿日和＿＿＿＿日）在甲方廠區或倉庫向乙方移交加工成品。並按下列方法辦理交接手續：

（一）雙方必須派專人蔘加；

（二）交接的產品必須是在包裝前經過雙方檢驗合格的成品或半成品；

（三）雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。

第八條產品質量

（一）產品質量，以乙方提供的並經雙方商議確定的樣品為標準；

（二）加工生產應在雙方技術人員指導下進行，以工藝比較複雜、技術要求較高的產品，乙方必須派出常駐技術人員，對生產進行具體的檢查指導，發現問題及時解決，以保證產品質量；

（三）產品質量檢查應有雙方的技術人員參加；

（四）技術要求較高，人工無法檢查的產品，應以機械測試檢查為準；

（五）不合格的產品，若純屬甲方加工質量問題，甲方負責免費返修；若是原材料本身質量問題，或是技術設計等原因造成，則乙方應負擔返修費用。

第九條工繳費

來料加工的工繳費應包括工人和管理人員的工資、廠區的水電費、國家税收、固定資金折舊費、各項管理費和合理利潤等。收費辦法為：

（一）試產期（包括對職工培訓）為＿＿＿＿天，採取計時工繳費，工人每人每天（八小時）工繳費為＿＿＿＿港元；

（二）試產期滿，採取按件計算方式收取工繳費。甲乙雙方根據加工的'品種、規格、款式和工藝繁簡不同進行定價，並在每批加工合同中訂明，以港元支付。

第十條結匯方式

結匯應以乙方已簽收的合格產品數額為依據，採取ｄ／ｐ即期結匯或＿＿＿＿方式結匯。產品交付一次結匯一次，每月總結一次。

乙方逾期支付工繳費，應按銀行貸款利率向甲方

加付延期利息，如連續＿＿＿＿天不支付，甲方有權停止交付產品。

第十一條運輸

乙方提供的加工機械設備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品復出的運輸工具和費用，由乙方負擔。

第十二條保險

甲方的廠房、設備等，乙方的加工物料、設備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向××市保險公司投保，所需費用各自承擔。

第十三條税收

雙方均應遵守中國的有關税法規定，按時繳納各自應該繳納的税款。

第十四條違約罰款和損失賠償

（一）乙方應按本合同規定的規格、質量、數量和時間要求進料，並及時結匯，如因乙方的原因造成停產或其他經濟損失，乙方應負責賠償；

（二）甲方應按本合同規定的成品數量、規格、質量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規定造成乙方的經濟損失，甲方應負賠償責任。

第十五條不可抗力

因地震、颱風、水災、火災或戰爭以及其他不能預見並且對其發生和後果不能防止或避免的不可抗力的事故，致使合同一方不能履行時，事故方應儘快將事故情況通知對方，並協商解決辦法，由此造成的損失，雙方均不負違約責任。

第十六條設備安裝與技術培訓

由乙方代購或借用的設備，乙方應派出技術人員協助安裝，並對甲方人員進行技術培訓。乙方技術人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術人員提供生活的方便條件。

第十七條仲裁

合同履行期間雙方如發生與本合同有關的爭議，應友好協商解決，協商不能解決時，將爭議事項提交中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十八條合同期限

本合同有效期為＿＿＿＿年，自中國主管部門批准之日起生效。任何一方如要求提前終止合同或延長合同期限，均應提前＿＿＿＿天通知對方，經雙方協商一致，並報請原批准機關批准方能生效。提前終止的還應按合同規定做好財產、債權和債務的處理。

第十九條其他

本合同一式三份，甲、乙方各執一份，呈報審批機關一份，均具有同等效力。

本合同在執行中，如有未盡事宜，經雙方協商一致，並報請原批准機關認可，可進行修改或補充。

甲方：＿＿＿＿公司乙方＿＿＿＿公司

（加蓋公章）（加蓋公章）

代表：＿＿＿＿（簽字）代表：＿＿＿＿（簽字）

合同簽訂地點：＿＿＿＿：

合同簽訂時間：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿

加工合同範本8

委託方：被委託方：

（以下簡稱甲方）（以下簡稱乙方）

甲方委託乙方加工皮帶、錢包等產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

第一條代加工內容

甲方委託乙方為其加工系列產品，加工數量、款式（或開發信息）、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

第二條甲方責任

1、按計劃分季度委託乙方為其加工甲方皮帶、錢包等產品。

2、向乙方提供甲方生產授權委託手續、商標註冊證、授權書以及對商業祕密的專有合法證明等相關法律文件

3、向乙方提供加工品款式（或開發信息）、數量、技術要求、交貨時間等。

4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委託乙方為其加工甲方皮帶、錢包等產品。

5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，並提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。

6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

7、甲乙雙方嚴守商業祕密。

8、本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。

9、甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。

第三條乙方責任

1、嚴格按照甲方的委託內容及要求從事代加工活動。

2、甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，生產標準符合質量要求，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。

3、負責原材料的採購、驗收、供應，並按照甲方確定的原材料質量要求進行。

4、嚴格管理甲方提供的'商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失，應承擔相應法律責任。

5、不得將甲方提供的款式用於其他商標生產。

6、嚴守甲方的商業祕密。

7、對生產的產品實行三包，三包標準按國家有關規定執行。

第四條付款方式及交貨地點

甲方確定委託加工款式、數量、標準後，與乙方簽訂委託加工通知單，並於簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的1/2作為預付款，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉後財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。

第五條驗收標準

雙方在下訂單之前確定生產品種樣品，甲、乙雙方以此及在生產過程中，質量主管之監

督要求（以書面內容要求為準）作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。

第六條違約責任

1、因乙方未按甲方要求的時間交貨，乙方應每天承擔此批貨總價5%的違約金；如甲方沒按合同要求提貨，乙方有權扣除甲方訂金。

2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，無論數量多少乙方應付甲方人民幣5萬元違約金，並追究乙方法律責任。

3、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨價值5%的違約金。

4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。

第七條合同有效期限本委託加工合同期限為24個月，自20xx年1月31日至20xx年1月31日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決，達不成協議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。

第九條本合同正本一式二份，經雙方當地人代表簽字蓋章後生效。

第十條其他未盡事宜另行訂立。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工合同範本9

甲方：________________

乙方：________________

經甲乙雙方友好協商，甲方將自產和外購鉛鋅原礦委託乙方浮選加工。為約束雙方，簽訂如下選礦加工合同，所訂合同條款雙方共同信守。

一、委託選礦加工數量：甲方每月將自產和外購鉛鋅原礦全部委託乙方入選加工。入選原礦的數量以過磅為準。

二、選礦所產生的尾沙、廢水、尾沙壩的維修等一切費用由乙方負責。

三、委託選礦加工價格：每噸入選原礦的加工價格為______元。此價格包含礦坪取礦、運輸、破碎、球磨、浮癬精礦打包和裝車等工序的所有費用。

四、委託選礦加工時間：乙方每月按甲方要求的入選時間連續一次將甲方的自產和外購鉛鋅原礦入選加工完畢。乙方如有外購原礦入選時，應優先保證甲方的原礦入眩

五、委託選礦加工後的精礦質量：乙方必須保證甲方委託選礦加工後精礦質量。即：鉛精礦品位55％(含55％)以上；鋅精礦品位50％(含50％)以上；鉛、鋅精礦的富含不超過5％；鉛、鋅精礦的綜合回收率達到90％。

六、精礦質量的`考核，以甲方化驗室的化驗結果為依據。乙方入選加工後的精礦質量達不到合同規定的要求，即每項質量指標每下降1個百分點，甲方扣減乙方加工費30元。如果精礦質量指標中的一項下降超過10個百分點及其以上，甲方除拒付乙方選礦加工費外，乙方還應賠償甲方損失5000.00元。

七、乙方在入選加工過程中應保證甲方的原礦和精礦產品不受損失。如發生甲方原礦和精礦產品丟失、被盜等現象，乙方應照價賠償。

八、合同期內，乙方不得以任何理由拒絕甲方的委託選礦加工。否則，乙方賠償甲方違約金10000.00元。

九、委託加工合同期限為_____年____月____日至____年____月____日。

十、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

十二、附則

1．甲方將與曾澤春簽訂的(選礦承包合同)(已徵得曾澤春同意)無償轉讓給乙方。

2．甲方將承包乙方選礦廠期間所增添的設備、配件及材料作價轉讓給乙方。

3．現有電子地磅由甲方管理，乙方可免費使用。

甲方：__________________

乙方：__________________

______年______月______日

加工合同範本10

託方(以下稱“託方”) ：

加工方(以下稱“加工方)：

託方與加工方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

(1)託方希望根據下列條件託加工方____產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出

(2)加工方希望根據下列條件為託方加工____產品，有關產品將按本協議規定完成。

(3)託方為______產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。

第一、每月訂單

1、託方必須提前____天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

2、加工方在收悉訂單後，必須在______ 內以傳真書面向託方確認訂單。

3、除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納後，託方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

4、託方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少於____天(含週六及週日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由託方承擔。

6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由託方派代表全權負責。

7、含增值税的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____元，於此協議簽訂日起計至 年 月 日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

8、託方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

9、託方負責提供合適的原材料及包裝材料，並免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，託方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

第二 技術及工藝

成品各項理化指標由託方提供(見附件一)，加工方嚴格按照________工藝進行加工。首次加工由託方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。加工方只要按照上述要求加工並達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任。產品其它質量責任則由託方承擔，除非：

a、產品含有非配方所含的其他物質;

b、產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

c、產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的.物質以外的其他物質;

第三 付款條件

1、首次加工費，託方在產品生產完成 __ 日後全數匯至加工方的銀行户頭。

2、加工方必須在託方付款之後 __ 個工作天內向託方開具增值税發票。有關知識產權、專利及商標的侵權責任。

3、非經託方書面同意，加工方或任何人不能使用託方的商標、商號或泄露加工方為託方的產棄加工商。

第四 雙方責任

加工方根據託方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成託方的加工任務指標，託方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的採購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，託方將負全部責任。

第五 協議終止

1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

2、如任何一方違以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

3、協議終止後，託方必須於協議終止後五個工作天之內提走所有屬於託方之剩餘的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。

第六 協議期限

本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期 __ 年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

託方 ：

加工方：

日期：

加工合同範本11

甲方（訂作方）：_

公司地址：_

電話： 傳真：

法定代表：_ _ 職務：___ ___

乙方（承攬方）：公司地址：

電話傳真國內工廠：

電話：傳真：

法定代表： ____ _ ____職務：_______

甲方委託乙方加工項目： 塑膠模具 3套

經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工質量要求

製作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件（即符合零件尺寸和零件所用材料）， 且生產製程運作無異常， 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。 乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規定的模具壽命時， 甲方有權要求乙方重做模具或退款， 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改，修補等處理。

第二條 模具材料及產品零件材料的提供辦法

模具材料由乙方包工包料， 模具完成後， 需提供試模的零件樣板（不少於5件）送訂做方作相關檢驗， 同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能。

第三條 技術數據、圖紙提供辦法

1、甲方提供產品零件的2D圖紙和3D圖， 乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價，模具圖以及的相關技術説明等。

2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理時，應當及時通知甲方， 如拖延了交貨期， 甲方有權要求乙方減少價款。

3、乙方對於承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術數據或複製品等。

第四條 驗收標準和方法

1、按照甲方規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方承攬並完成的項目， 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的模具，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第五條 交貨的時間

1、交還模具期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方

達成協議，並按協議執行。

2、交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求’模具製造週期為28天（收到訂金開始計算）’。 甲方將在給訂金同時簽訂合同， 故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間（1~2天）。

第六條 模具所有權， 交貨地點， 運輸辦法及費用負擔

1、 所完成的模具所有權應屬於甲方， 在乙方完成模具並經甲方驗收合格後， 乙方應將模具送到甲方指定的.在長安範圍內的某個地點， 超出長安範圍外的可由甲方支付運輸費用，

2、 如甲方繼續委託乙方使用該模具進行生產運作， 模具將暫存到乙方公司， 如甲方不再繼續委託乙方使用該模具進行生產， 乙方還將負送返模具的責任。

第七條 乙方的違約責任

一、 未按甲方圖紙規定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

二、 實行代運送的模具，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

第八條 糾紛的處理

委託合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自_ _ 年_ _ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

甲方：

委託代表人：蓋公司章： 年 月日

乙方：

法定代表人：蓋公司章： _ ___年__ __月__ __日

加工合同範本12

甲方（託方）：乙方（加工方）：

甲、乙雙方本着平等、自願、誠實信用的原則，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

一、託加工產品汽、單價及金額

二、託加工方式

甲方提供原材料，乙方負責加工產品。

三、質量要求及技術標準

1、乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。

2、技術標準參照國家標準執行。

四、包裝要求及交貨地點，運輸方式

1、乙方按甲方要求進行包裝。

2、甲方指定地點交貨。

3、運輸方式為陸運，運費由甲方負擔。

五、結算方式

1、乙方全部交貨後，由乙方開具發票交與甲方。

2、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

六、違約責任

乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨。

七、解決合同糾紛的'方式

本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

加工合同範本13

甲方： (委託方)

乙方： (受託方)

因乙方現正在為甲方提供服務和履行職務，已經(或將要)知悉甲方的商業祕密。為了明確乙方的保密義務，有效保護甲方的知識產權，防止該知識產權被公開披露或以任何形式泄漏，甲、乙雙方本着平等、自願、公平和誠實信用的原則簽訂本保密協議。

第一條：知識產權 本協議所稱知識產權指甲方參加全國機械設計大賽，在比賽前所設計筷樂籠的技術信息，乙方須對此知識產權承擔保密義務。

技術信息包括由甲方所提供的有關委託加工的筷樂籠的技術數據、圖紙、樣機、説明書。

第二條：乙方的保密義務

1、乙方對其因身份、職務、職業或技術關係而知悉的甲方的`知識產權應嚴格保守，保證不被披露或使用，包括意外或過失。即使這些信息甚至可能是全部地由乙方因工作而構思或取得的。

2、在服務關係存續期間，乙方未經授權，不得以競爭為目的、或出於私利、或為

第三人謀利，擅自披露、使用知識產權、製造再現知識產權的器材、取走與知識產權有關的物件;不得直接或間接地向無關人員泄露;不得向不承擔保密義務的任何

第三人披露甲方的知識產權;不得擅自複製或公開包含公司知識產權的文件或文件副本;對因工作所保管、接觸的有關本小組的文件應妥善對待，未經許可不得超出工作範圍使用。

3、如果發現知識產權被泄露或者自己過失泄露商業祕密，應當採取有效措施防止泄密進一步擴大，並及時向甲方報告。

4、服務關係結束後，乙方應將與工作有關的技術信息、試驗材料等交還甲方。 乙方如違反本項規定的，應承擔本協議

第六條規定的違約責任。

第三條：保密信息的所有權及歸還

1、乙方承認甲方的保密信息始終為甲方的資產，而此保密信息的披露並不得視為甲方已將保密信息的權利授予乙方。

2、在合作關係未建立或終止，或根據甲方的要求，乙方應即時返還或銷燬所有根據本協議所接受的甲方的保密信息(包括但不限於以任何形式存在的保密信息的原件、複印件、複製品和對保密信息的概述摘要)，並向披露方提供已經返還或銷燬的書面確認。

第三條：有效期限

本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議中約定的保密義務一直有效。

第四條：修訂

本協議包含雙方關於此事項的全部約定。雙方在此之前達成的任何口頭或書面的協議或約定，如果與本協議衝突，則以本協議內容為準。本協議的任何修改須以書面方式做出並經雙方授權代表簽字蓋章才能生效。

第五條：可分性

一方未行使、延遲行使或部分行使其權利，並不意味該權利被放棄;某一權利不行使並不意味着其它權利被放棄。如果本協議任何條款經法院判決或經仲裁機構裁決無效，其它條款繼續有效。

第六條：違約責任

如果乙方違反本協議，甲方有權要求賠償全部實際及預期損失，並可採取其它必要的補救措施。

第七條：爭議解決

與本協議有關的任何糾紛或爭議應通過友好協商解決。如不能協商解決，由本協議簽署地有管轄權的人民法院訴訟解決。

第八條：雙方確認

在簽署本協議前，雙方已經詳細審閲了協議的內容，並完全瞭解協議各條款的法律含義。

第九條：協議副本

本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日

加工合同範本14

定作方： (以下簡稱甲方)

承攬方： (以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、規章，甲乙雙方本着遵循公平、誠實、守信的原則，雙方就本工程製作有關事項協商達成一致，訂立本合同，以資雙方遵照執行。

一、加工成品名稱、工程量、合同總價名 稱： 。

工 程 量：約 噸(以實際加工工程量為準)。因工程需要增加工程量時以此合同單價及條款為準，最後結算時以雙方承認的實際加工量為準。

合同單價： 元/噸;(附單價清單)

合同總價：約 萬元整(大寫 元整)

二、加工製作範圍及材料供應

1. 根據甲方提供的設計圖紙完成鋼結構深化設計、鋼材由乙方自行採購及加工製作，廠內拋丸除鏽，按設計要求製作，裝車。

2. 甲供鋼材由甲方負責運至乙方工廠,所供鋼材必須達到國家相關質量標準。如乙方發現甲供材料不符合設計要求，應及時要求甲方予以更換，因此造成的工期延誤，甲方應向乙方賠償因此造成的窩工費。同時，工期相應順延，如甲方在收到乙方的上述書面要求後 日內不予回覆，則視為甲方同意使用該材料，因此造成乙方完成的加工成品不符合質量要求的，一切不利後果由甲方承擔，乙方不承擔任何責任。

3. 加工範圍： 。(附構件清單)

4. 甲供材料應在 月 日前運至乙方工廠，其餘原材料在 月 日起運至乙方工廠，並 滿足乙方製作要求，在 月 日前全部運至乙方工廠。

三、加工製作技術要求

1. 乙方必須按甲方提供的圖紙和設計院要求及國家GB50205-20xx規範執行。

2. 材料加工過程中，甲供材料損耗不能超過實際需要量的 %。

四、交工資料

1. 交工資料按《建築工程資料管理規程》標準執行(北京地方標準)，交工資料應與構件一併送達甲方工地。

2. 交工資料應另附有預拼裝記錄、檢測報告、探傷報告、摩擦面的抗滑移係數。

3. 在工程施工期間，對屬於乙方責任範圍的工程質量問題，乙方應負責修理。

4. 如構件質量有問題，乙方應派人到施工現場負責修理。

五、交貨期限、方式及收貨方式

1. 乙方在合同生效且甲方完全按照合同約定支付各筆款項後，在 日內交貨。

2. 由乙方運輸至甲方施工地車上交貨。

3、 收貨方式：甲方應指定具體的收貨人在收貨單上簽字。

六、工程款支付

1. 工程預付款：甲方應在合同簽訂後1日內支付本合同總金額的 %作為預付款，用於焊材、油漆等材料的採購。

2. 工程進度款的支付： 進場後1日內，甲方應支付合同總金額的 %做為工程進度款;乙方最後一批構件出廠前，甲方應付至合同總金額的 %,剩餘金額作為質保金，甲方應在質保期(最後一批構件驗收完畢之日起一年)結束之日起3日內全額支付乙方。

七、合同價款調整及決算

1. 合同價款約定後，任何一方不得擅自改變合同總額及合同單價。

2. 工程的最終決算是以甲乙雙方確認的工程量結算。結算執行GB50500-20xx國標。

八、定作方違約責任

1. 甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應相應的順延工期，對因此造成的乙方損失，包括但不限於材料損失費、誤工費等，甲方應予以賠償。

2. 非因乙方違約行為所致，甲方中途解除合同的，對於乙方已製作完成的部分，甲方應按照合格產品支付全款。同時，甲方應向乙方另行承擔未履行部分合同價款的30%的違約金。以上款項甲方應於合同解除後 日內支付完畢。

3. 甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料等原因造成的損失。

4. 超過合同規定日期付款，每逾期一天，甲方按合同總額的千分之一向乙方償付違約金。

5. 無故拒絕接收定作物，甲方應當承擔乙方由此造成的損失。

九、承攬方違約責任：

1. 工程延期或出現重大事故，且乙方沒有采取積極措施確保合同工期完成或無力按質量 標準返修的，由此造成的損失由乙方承擔。

2. 乙方不得擅自將工程轉包，由此而造成的`損失由乙方負責。

3. 乙方未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責修整或調換;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

4. 乙方不能交付定作物的，應向甲方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

十、糾紛的處理：

本加工承攬合同發生糾紛時，甲乙雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可向簽約地人民法院起訴或向北京市仲裁委員會申請仲裁。

十一、合同的生效與解除

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同履行完畢即解除。本合同生效執行期間，甲乙雙方不得隨意變更和解除合同。合同未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。

甲方：________________(蓋章)乙方：________________(蓋章)

代表：_____________________代表：______________________

____年____月____日____年____月____日

加工合同範本15

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條圖紙提供

承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的____日內答覆

第七條轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

3．承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。

4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第八條保密

承攬人應當就以下方面保守祕密：________________，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。

第九條變更的損失

定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

第十條協助

1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：______________________________。

2．定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務，並可以順延履行期限。

3．定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解

除合同。

第十一條監督

承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

第十二條保管

承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

第十三條加工費結算辦法與時間

_____________________________________。

第十四條付款

定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應於_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第十五條留置

定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。

第十六條本合同解除的條件：

1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，並承擔由此給承攬人造成的損失。

2．合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；

3．雙方通過書面協議解除本合同；

4．因不可抗力致使合同目的不能實現的；

5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；

6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

第十七條質量保證

承攬人對定作物的質量負責的期限為：_________。其保證質量的前提條件為：_______________________。

第十八條違約責任

1．承攬人的違約責任

（1）承攬人如未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

（2）承攬人交付定作物的數量少於合同規定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。

（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則定作人有權拒收。

2．定作人的違約責任

（1）定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

（3）定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。

（4）定作人如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金。

（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。

（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十九條聲明及保證

承攬人：

1．承攬人有權簽署並有能力履行本合同。

2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

定作人：

1．定作人有權簽署並有能力履行本合同。

2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續（________________）均已辦妥併合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

第二十條通知

1．根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：______________________________。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第二十一條合同的變更

本

合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內（書面通知發出_________天內）簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

第二十二條合同的轉讓

除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

第二十三條爭議的處理

1．本合同受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第二十四條不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2．聲稱受到不可抗力事件影響的.一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。

4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本合同簽訂日之後出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

第二十五條合同的解釋

本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相牴觸。

第二十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第二十七條合同的效力

1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

3．本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________

法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______

委託代理人（簽字）：_____ 委託代理人（簽字）：______

簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________

_________年_____月_____日 _________年______月_____