（推薦）廣告製作合同15篇

在人們越來越相信法律的社會中，合同起到的作用越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規範。那麼相關的合同到底怎麼寫呢？以下是小編爲大家整理的廣告製作合同，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

廣告製作合同1

甲方： （以下簡稱甲方）

乙方： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利爲原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱： 型廣告塔n座

2、工程地點：

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的xxxxxxx《

》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍xx漆（xxx色），工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量爲《xxxxxxxx》型廣告塔n座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）。

三、承包方式和造價：

《xxxxxxx》型廣告塔n座，單價每座0000.00元（大寫：xxxxx）。合計人民幣xxxx元，大寫：xxxxxx元整；

本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

四、工程價款支付、結算方式：

付款方式：合同簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的XX%,計人民幣XXXX元(大寫:XXXX元整)；鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的XX%，計人民幣XXXX元（大寫：XXXXX元整）；之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價XXXX元（大寫：XXXXX元整）的XXX%；合計人民幣XXX元(大寫：XXX元整)N座廣告塔共計XXXX元（大寫：XXXXX元整）；3%作爲乙方的保修保障金合計人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整），滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款。

五、 工程期限爲 n天，其中加工配件n天，運輸n天,安裝n天。

六、雙方責任 （一）甲方責任

1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人X元計，工期相應順延。

2、開工前甲方爲乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如爲有償佔用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天N元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

<

7、如甲方未按合同約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。

（二）乙方責任

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，並確保廣告塔（牌）結構安全性。廣告牌設計基本風壓爲

KN/m2（抗風設計值爲n級）。廣告塔質保期爲n年，保修期爲n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的.人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

２、由於乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的X％賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行爲，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如颳風下雨、雪等）或停電原因，工期順延。

５、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準爲依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即爲保修期開始（驗收日期爲

） ；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視爲驗收通過。

６、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

７、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件：

《XXX鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

附則：

（一）合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作爲合同附件共同遵守。

（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

（三）經甲方確認後的設計圖紙爲本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

（四）本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》CECS

148:20xx、XX省工程建設標準《XXXXXXX》XXXX。驗收手續一式兩份，甲乙雙方各持一份。

（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。

甲方代表人簽字： 乙方代表人簽字：

（蓋章） （蓋章）

年 月 日 年 月 日

廣告製作合同2

鋼架製作合同

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利爲原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱：黃金海岸樓頂鋼架格柵焊接及施工

2、工程地點：阜陽市黃金海岸大酒店樓頂

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的黃金海岸大酒店《樓頂鋼架格柵》施工。

2、方樑不得彎曲及變形，三面接點要求滿焊接，結構焊接點表面要打磨，所有接點焊炸要去除掉刷兩遍防鏽漆一遍銀粉漆。

3、看板格柵龍骨用鑽尾絲固定，格柵上下口固定點需用鑽尾絲固定，乙方負責鋼結構加工、安裝及運輸（運輸費用由甲方承擔），含鋼結構及基礎施工圖。

三、承包方式和造價：

1、本項目由甲方以包工方式委託乙方加工黃金海岸樓頂鋼結構格柵及基礎施工。

2、工程總造價：壹萬貳千元整 ￥：12000.00元。

四、工程價款支付、結算方式：付：柒仟元￥7000.00元。

五、 工程期限爲 9天，其中加工方柱4天，安裝5天，20xx年5月22日完工。如乙方不能按時完工每天按照貳仟元補償損失。

六、雙方責任：

（一）甲方責任：

1、乙方進入施工現場安裝時，甲方提供半成品存放組裝現場，附件存放封閉庫房等條件。

2、乙方進入施工現場安裝，甲方負責施工協調工作。

3、甲方負責向乙方提供施工具體進度計劃，若有變化應及時通知乙方，並及時組織工程階段驗收。

4、甲方協助乙方做好成品保護及幫助乙方處理相關事宜，已安裝的產品如因其它單位損壞，乙方提供申請並確認損壞產品責任者後，甲方應負責追回損失。

5、甲方負責協調市容局工作。

（二）乙方責任

1、乙方應按照甲方要求施工，乙方確保鋼材安全、如丟失乙方照價賠償。

2、嚴格按照甲方的施工進度要求，認真組織施工。

3、遵守甲方的.現場施工管理條例，接受甲方及監理公司的監督管理。

4、實行項目經理制，委派項目經理及管理班子，並提供相關人員上崗證。

5、嚴格遵守甲方有關施工現場管理和要求，組裝鋼架時需要採用防護板防護

火災發生。

6、乙方必須保證在施工期間安全文明施工，如因施工不當造成損失由乙方承擔全部經費，施工期間出現的安全責任事故全部歸乙方承包人承擔，爲保障樓頂鋼架格柵正常使用乙方承包人及擔保人身份證複印件各一張。甲方不承擔任何責任。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附則：

（一）合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作爲合同附件共同遵守。

（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。

（三）經甲方確認後的設計圖紙爲本合同的有效文件。如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

甲方代表人簽字： 乙方代表人簽字：

（蓋章）（蓋章）

年 月 日 年 月 日

廣告製作合同3

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方本着友好合作，互利共贏的原則，就乙方單位爲甲方單位提供 項目的廣告製作服務，經充分協商，訂立本協議，供雙方共同信守執行。

一、甲方權利義務

1、向乙方提供廣告製作的背景材料及要求。

2、爲乙方廣告製作提供必要的工作條件。根據乙方的要求補充說明有關情況，追加有關資料、數據。

二、乙方權利義務

1、乙方應按照甲方的要求保證質量完成廣告的'相關設計、製作工作。

2、乙方可以按照《廣告管理條例》等有關規定，認真審查甲方證件。甲方提供虛構證件的，應承擔相應責任。如甲方提供的廣告內容不合法，乙方有權解除合同。

3、乙方應當於月

三、廣告製作費價款及結算方式

1、廣告製作費總金額爲人民幣

2、驗收方式：現場驗收。

3、著作權歸屬：甲方將所有費用結清後方享有製作廣告的著作權，否則，乙方設計作品的著作權歸乙方所有，甲方對該作品不享有任何權利。

4、甲方應當於上述廣告製作服務完成後的5個工作日內一次性向乙方付清所有費用，乙方應開具相應發票給甲方。

四、其他

1、本協議未盡事宜，由甲、乙雙方協商後以書面形式補充，加蓋甲、乙雙方公司印章並經雙方授權代表簽字後生效。

2、本協議有效期壹年，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲乙雙方均認可自款項結清的同時，甲乙雙方在本協議中涉及的權利義務已履行完畢。

3、本協議一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表：(簽章) 代表：(簽章)

年 月 日 年 月 日

廣告製作合同4

甲方：

乙方：廣告有限公司

甲、乙雙方本着平等互利的原則，經友好協商，根據《中華人民共和國廣告法》及有關法律、法規，現就商業批發市場內看板、F柱廣告，廣告發布簽定本合同：

一、廣告發布的規格及數量、地點及價格：

二、合同期限：壹年

三、廣告發布日期爲20xx年 月 日至20xx年 月 日

四、廣告發布費用：

人民幣伍拾萬伍千圓整（RMB：505000元）

五、付款方法：

1、合同簽定後甲方付廣告費的100%。

六、甲方的權利和義務：

1、畫面提交：甲方在張掛廣告畫面前，應及時將畫面內容交與乙方，供乙方進

行廣審和製作發佈。

2、廣告發布繳費：甲方應如約及時付給乙方有關費用。

3、畫面審批：廣告發布前甲方應該及時提供真實、合法、有效的廣告審批相關

文件供乙方進行廣審，並對提供文件承擔法律責任。

七、乙方權利和義務：

1、乙方有權利依約收取有關廣告發布費用。

2、在施工過程中，施工的安全由乙方負責。廣告發布期間，廣告的安全由乙方

負責。

3、以上的費用包括廣告的審批以及製作、發佈的費用。

八、違約責任：

甲方未按時如期支付廣告發布費，應按廣告總金額每日千分之四支付乙方違約金，如甲方拖欠廣告發布費超過30天，乙方有權要求甲方對是否解除合同進行明確，同時要求甲方支付相關賠償費用。乙方有權將廣告另作他用。

九、不可抗力、政府行爲。

1、不可抗力系指不能預見、不能克服、不能避免的客觀情況。

2、一方因爲不可抗力不能履行其在本合同中的義務，應當立即以書面形式通知

對方，以減輕可能給對方造成的損失，並應在合同的期限內提供證明和可能的解決方法，否則視爲不可抗力因數不成立。

3．政府行爲，道路改造或行政命令致使廣告不能繼續發佈，則終止廣告合同的執行，乙方按未發佈的'天數返還甲方的廣告費，或另行商議廣告移位。

十、爭議解決辦法

因本合同或因合同履行發生的爭議，甲乙雙方應友好協商；協商不成的，任何一方可向合同發佈所在地的人民法院起訴。

十一、其他約定事項

1、本合同未盡事宜，雙方可以通過友好協商，另行達成補充協議，補充協議與

本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方： 乙方： 廣告有限公司

代表簽字：代表簽字：

20xx年 月 日

漳廣：NFG150627198411133020

廣告製作合同5

門頭廣告製作合同

甲方：

乙方：華宇廣告傳媒有限公司

根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，經雙方充分協商，特簽定本合同並共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規定，均按《中華人民共和國經濟合同法》和有關法規規定承擔經濟責任。

一、項目名稱

門頭廣告牌

二、項目內容

門頭貼鋁塑板（面+底+柱）鋁型材發光字

大字0.75mX4 小字0.3mX11個圖標0.35Mx4個 PVC字6cmX18個

三、項目總金額

共計人民幣( 大寫 ) 玖仟伍佰肆拾元

（小寫） 9540

四、付款方式:

1、第一次付款：本合同簽訂後，甲方支付定金，即人民幣￥元 (大寫： 整）。

2、第二次付款：項目安裝完畢，甲方一次性餘款付清， 即人民幣￥_元整（大寫：_ 整）。

五、工程期限：合同簽訂之日起天完成。

六、驗收：在製作安裝完成後，乙方應通知甲方驗收，甲方在三個工作日內確認，

如有質量問題，甲方有權要求乙方重新制作安裝，直到甲方驗收合格。

七、責任與義務:

1．乙方應按甲方要求按質按量完成相關的製作工作。

2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責任由乙方承擔。

3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關資料不及時、施工場地未協調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。

4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤

工期，甲乙雙方因協商解決。

5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協商另算。

八、質保期：門頭和發光字製作安裝驗收合格之日起一年內免費保修，

保修期間乙方在接到甲方維修通知後48小時內提供維修服務。另因人爲和不可抗拒的'因素造成的損失，乙方不負責任。

九、如甲方前期款項不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，後期款項不按

合同時間付清乙方可按現行銀行利率加收利息。

十、違約責任:

因製作工作具有很大的特殊性，乙方在開始着手製作時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。

其他事項：

十一、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。

十二、本合同壹式叄份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同壹份，另外工商局保留一份。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

代 表 籤 字：代 表 籤 字：

聯 系 方 式：聯 系 方 式：

日期：年 月 日 日期：年 月 日

廣告製作合同6

甲乙雙方根據《廣告法》及《合同法》有關規定，簽訂本合同，並共同遵守。

一、甲方委託乙方於________年______月______日至________年_____月______日期間製作_________產品電視廣告__________篇____條，時間長度爲____秒；________產品電視廣告__________篇____條，時間長度爲____秒；_________產品電視廣告___________篇_____條，時間長度爲____秒。(此三條廣告以下簡稱該廣告)

二、該廣告創意經甲方籤後，不得再進行二次修改，乙方不得依此創意和相似製作方式，爲其它同類產品製作類似電視廣告，電視廣告版權歸甲方所擁有。

三、該廣告製作費用總計人民幣_______________(大寫)_________(小寫)，合同籤後，甲方付給乙方製作定金人民幣________________(大寫)。________(小寫)。餘額在乙方交付成品帶時一次付清，否則乙方有權拒絕交付成品帶。

四、乙方務必在規定製作期間按時完工(不可抗拒的`自然因素除外)。

五、廣告製作完成後，乙方提供給甲方可供電視臺播放的錄相帶1盤，vcd光碟10盤。如需增加錄相帶或vcd光盤，雙方另議。

六、乙方嚴格按照該廣告創意及《廣告法》有關規定進行製作，在廣告發布期間如因產品質量問題發生糾紛，則由甲方完全負責，與乙方無關。

七、本合同一式兩份，具有同等法律效力，雙方負責人籤後生效，如當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事後又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。

廣告客戶名稱(甲方)：__________________

廣告製作或代理單位名稱(乙方):______________

單位地址：___________________________

單位地址：_______________________________

法定代表人：_______________

法定代表人：_______________

委託代理人(籤或簽章)：_____________

委託代理人(籤或簽章)：_______________

聯繫電話：____________

聯繫電話：____________

圖文傳真：____________

圖文傳真：_____________

廣告製作合同7

室內廣告製作合同

甲方：

乙方：

甲乙雙方本着公平、公正、公開的原則，就XXX館內科室牌及宣傳欄製作安裝事宜，特訂立本合同，以便同共遵守。

一、項目概況：

XXXX位於XXXX，是XXXX單位。館內設有舞蹈、書法、繪畫、圖書等科室，是XXX文化、科技、教育發展培訓基地。經現場採集，館內共需設立科室牌19個，普通宣傳欄6-8個，樓梯間宣傳欄5個。乙方在熟悉瞭解館內情況，瞭解製作工藝後，願以全額預先製作，竣工後統一結帳的形式完成該項目的製作安裝工作。

二、合同期限：

自本合同簽訂之日起合同生效，乙方在簽訂本合同起3日內，安排人員材料進場製作。製作期間，乙方應保證辦公區內的安全文明，做到文明施工。廣告的設計由甲方提供設計所需素材給乙方，乙方安排人員設計和與甲方協商溝通。乙方應在開工之日起計，在20個工作日內完成館內的製作安裝，交付甲方使用。甲方在接到乙方竣工通知後3日內對所有制作產品進行驗收，達到驗收標準合格後，告知乙方在2日內出具正式發票，甲方在收到乙方正式發票的'5日內將製作款全額支付給乙方。

四、甲方的責任：

合同簽訂後，甲方應及時將設計所需素材提供給乙方設計。現場製作期間甲方要負責給乙方的施工提供方便，及時將門鎖打開，確應有事不能及時開門時，應與乙方取得聯繫，如因製作工藝方面有疑問，也應與乙方及時聯繫，雙方協商一致後方可繼續施工，在收到乙方竣工通知後，甲方應在規定的時間內組織驗收人員對製作產品驗收，驗收不合格後要求乙方改進。驗收合格後，及時向乙方索取正式發票，在規定的時間內向乙方支付工程款。若甲方有違上述責任，則屬甲方違約，須承擔相應違約責任。

五、乙方的責任：

乙方在合同簽訂後，及時組織設計與製作人員進行設計製作，對設計及製作中的疑問可與甲方聯繫，不得擅自做主。乙方應在規定的時間內完成該製作項目的工作，不貪工，不窩工，不延誤工期。製作人員必須熟悉開料、焊接、美化工藝，以保證按期按要求完成施工。施工期間乙方人員應做到不打擾周邊民衆休息生活，不亂扔製作廢料，施工完成後要對施工場地清掃。製作後驗收不合的情況，乙方及時組織人員進行改進。驗收合同後，乙方應主動配合甲方，提供正式發票以便甲方備帳。若乙方有違上述責任，則屬乙方違約，須承擔相應違約責任。

六、不可抗力因素：

若遇上惡劣天氣，或上級領導檢查、館內變更需要等，造成工期延誤，雙方無違約責任，所延誤工期順延。

七、未盡事宜：

本合同未盡事宜，甲乙雙方可根據合作需要另行訂立補充合同，補充合同經雙方簽字蓋章後，與本合同具同等法律效力。

八、其它：

本合同一式兩份，雙方各執一分，若因該合同產生的爭議，雙方可自行協商解決。雙方協商無法解決，本合同作爲合作依據，可交由當地執法機關裁定，當地執法機關無法裁定，可交由當地法院處理。

附：1、製作預算表

甲方（蓋章）：

單位負責人（簽字）：

簽字日期： 年 月 日

乙方（蓋章）：

單位負責人（簽字）：

簽字日期： 年 月 日

廣告製作合同8

廣告刊出單位：

_________________________________________________________________(以下簡稱甲方)

廣告客戶單位：

_________________________________________________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方就乙方委託甲方，在甲方主辦的校內雜誌上刊登廣告的相關事宜，雙方本着友好協商、利益共享、風險共擔的原則達成如下協議：

一.甲方責任與義務：

1.甲方保證保證校內雜誌的印刷質量、數量和發行數量。

2.甲方有權依據相關法律法規對乙方提供的廣告內容進行審覈，如於國家法律法規有牴觸之處，甲方有權依據有關

法律法規對廣告內容要求乙方作出合適的修改或拒絕刊登。

3.甲方免費爲乙方提供的廣告內容進行設計，經乙方確認後確認後再行印刷。

4.校內雜誌印刷完畢，甲方贈送乙方校內雜誌______本

二.乙方責任與義務

1.乙方在甲方主辦的校內雜誌刊登廣告必須遵守《中華人民共和國廣告法》的相關規定。乙方所提供刊登廣告內容必須真實有效、實事求是、不得弄虛作假、欺騙用戶。如因廣告內容不當而造成不良後果的，由乙方負全部責任。

2.乙方有權對校內雜誌的發行，在權力範圍之內的有效監督。

三.廣告約定：

1.乙方在校內雜誌上刊登廣告如下：

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

2.乙方對所刊出的廣告負全部法律責任。

3.乙方簽訂合同後應立即付清全部廣告費用。

四.違約責任如下：

1.合同簽訂後如由一方終止合同，過錯方需向對方支持廣告費用的一倍作爲補償。

2.由於不可抗拒的力量(地震、火災、政府政策風險等)導致任何一方無法履行相應責任，由此雙方不必承擔相應的違約責任，另一方也不必繼續履行相應的.責任。

五、仲裁：

1.合作期間，雙方任意一方對另一方在執行本協議過程中的行爲有異時，及時以書面通知對方，並本着友好協商的原則妥善解決問題。

2.如任何一方違反上述任意條款，另一方面有權隨時終止本協議，並由違約方承擔相應責任。

3.在合同進行中出現的任何爭議應由雙方本着友好協商解決，如無法協商解決的，提請經濟仲裁委員會仲裁或向當地人民法院起訴。

六、其他未盡事宜：

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

七、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方單位(蓋章)：________________乙方單位(蓋章)：_________________

法人代表(簽字)：________________法人代表(簽字)：________________

電話：___________________________電話：

___________________________

_______年______月_________日_______年______月_________日

廣告製作合同9

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，雙方在協商一致的基礎上，就裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況

1.1工程地點：

1.2工程內容：

1.3工程承包方式：

1.4工程期限月，開工日期年月日，竣工日期年月日

1.5合同價款：本合同工程總造價爲(小寫)：元，大寫

第二條甲方義務

2.1負責協調施工隊與鄰里及城管之間的關係。

2.2參與工程質量和施工進度的監督，負責竣工驗收。

第三條乙方義務

3.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程。

3.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

3.3保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。

第四條工程變更

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

第五條工期延誤

5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;

5.3因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期協商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。

第六條工程驗收

6.1工程竣工後，乙方應及時通知甲方驗收。

6.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期爲六月，六月後爲有償維修。

第七條付款方式

7.1工程完工驗收合格後，扣除保證金後(總款5%)付清剩餘工程款元(小寫：)

7.2乙方須向甲方提供正規廣告類發票結款

第八條附則

8.1本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。合同履行期間，雙方均不得隨意變更和解除合同。

8.2如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

8.3本合同正本一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)乙方(蓋章)

委託代理人：委託代理人：

年月日年月日

戶外噴繪廣告製作合同範文二

甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)

發佈期限：

發佈內容：

經雙方充分協商，根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，特簽署本合同。

一、合同內容：

1.__質量要求：質保一年

二、合同金額:

共計人民幣(大寫)___陸仟伍佰元___(小寫)6500元

三、付款方式:

1、項目結束後甲方向乙方一次性支付，即人民幣￥___元整，(大寫：____陸仟伍佰元____元整)。

四、責任與義務:

1.乙方應按甲方要求按質按量完成相關設計和製作工作。

2.乙方需在規定時間(_年_月

3.甲方根據乙方需要提供相關資料，並承擔因版權、文責所引發的法律責任和經濟糾紛。

五、產權約定:

甲方將委託設計的所有費用結算完畢後才享有著作權，否則，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利;甲方在餘款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。

六、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。

本合同壹式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份，均具有同等的法律效力。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

代表簽名：代表簽名：

地址：地址：

電話：電話：

戶外噴繪廣告製作合同範文三

甲方：(以下稱甲方)日期：乙方：(以下稱乙方)簽約地：

經甲、乙雙方友好協商，特簽定如下協議：

一、製作內容

噴繪類別：□戶外燈布噴繪;□寫真噴繪。畫稿名稱

噴繪精度

(DPI)尺寸數量

(幅)畫面量

(m2)製作方式單價

(元)白邊量

(cm)附加費

(元)合計金額

(元)出血位

(cm)

長寬

二、製作要求及有關事項：

小樣確認日期年月日交貨日期月日在小樣確認後天

交貨地點提供資料

是/否拼接保質期年是/否打扣

三、付款方式：

合同總額人民幣萬仟佰拾元。甲方應於合同簽訂後即向乙方付合同總額的%爲預付款。

四、其它條款：

1、如甲方未在規定日期內確認小樣，由此造成成品交貨期的`延誤及其它損失由甲方負責。

2、合同簽署，甲方按期支付預付款。否則，交貨期順延。

3、在製作前，乙方有義務指導甲方選用適當的材料製作，否則，因此導致的質量問題，乙方均不負任何責任。所有稿件須由甲方作最後校對並簽字認可，否則乙方不予製作。製作完成後，如發現有錯漏，乙方將不負任何責任。

4、開始製作，甲方若對原設計進行變更，應提前通知乙方，並按第四項簽字，交貨期相應順延，因變更原設計所需要的額外費用由甲方承擔。

5、製作中，甲方若單方面取消合同，有關的製作程序因而停止，乙方已收取的訂金不予退還甲方，並保留對違約甲方追討在製作過程中使乙方造成的一切損失的權利。

6、作品完成後，一個月內甲方如不提貨，作品將由乙方處理，而不需對甲方負責。乙方有追討全部貨款的權利。

7、噴繪畫面中文字、圖像內容如涉及版權、使用權、肖像權等問題，相關責任由甲方全權負責。

五、爭議的解決：

雙方在履約過程中如發生爭議，應通過協商進行解決，如協商不成，任何一方均可在合同簽訂地的人民法院提請訴訟。

六、備註：

七、合同生效：本協議經雙方簽章後生效。本合同一式二份，雙方各執一份。甲方單位全稱：乙方：

詳細地址：地址：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

開戶帳號：開戶帳號：

廣告製作合同10

發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

合同簽訂地點：

合同簽訂時間：

依據《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方對本建設工程的具體事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

二、工程承包範圍

承包範圍：包工包料。

三、合同工期廣告牌製作合同工作日(晴天),開工日期定爲 年 月 日。

四、合同價格

本工程總價(人民幣，以下同)：(大寫) 整。 (小寫) ￥: 元。

五、付款約定

本工程結束驗收合格全部付清。

六、違約責任

1.乙方應確保所購原材料均系國標規格合格材，進場時提供採購清單和合格證、檢測報告等相關手續資料，如因乙方原材料質量不達標，甲方有權拒付工程款，一切責任乙方自負。

2.對因乙方製作的廣告牌內在質量缺陷所致的一切安全事故損失由乙方承擔，與甲方無涉。

3.如因乙方原因導致工程不能按時開工，進度緩慢或停工，將處以伍仟元罰款,

4、如因甲方原因影響工程進度，造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失均由甲方承擔。

七、安全

1、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。

由於乙方安全措施不力造成事故的`責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

2、甲方應對其派駐工地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。

3、乙方應在其認爲必要的處所設立警告牌或安全公告欄。

4、乙方進入施工現場前應組織全體施工人員進行安全教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

5、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知甲方代表或監理工程師。同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

八、糾紛處理

本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，可向工程所在地仲裁委員會或人民法院提起訴訟。

九、附則

1、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。

2、在合同履行中，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致後，可簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

3、本合同自工程驗收合格，質保期滿，工程款支付完畢後終止。

發包方(全稱)： 承包方(全稱)：

(蓋章) (蓋章)

法定代表人(簽章)： 法定代表人(簽章)：

委託代理人(簽章)： 委託代理人(簽章)：

年 月 日

廣告製作合同11

定做方:(甲方):

承攬方:(乙方):

根據《中華人民共和國廣告法》,《中華人民合同法》及國家相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經友好協商,就甲方委託乙方製作及安裝的事宜,達成一致意見,特簽訂本合同，以資信守。

一、承攬方式及範圍

本合同承攬方式爲以下第

1.本工程由定作方根據承攬方要求提供原材料，承攬方包工、包製作、包安裝、包質量、包工期，製作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。

2.本工程採用包工、包料、包製作、包安裝、包質量、包工期、包安全,乙方採用以固定總價包乾形式進行包乾，製作過程中不管市場價格如何變化,雙方均按本合同確定的價格結算。

二、總費用及付款方式

1、本合同總費用￥：xx，大寫：元整。

2、甲方在本合同簽訂後待全部工作完成且通過甲方驗收合格後部付清全部款項。乙方收到上述款項後，應當給甲方開具正式發票，開具相關稅票的費用由乙方負責。

3、以上付款甲方將以的方式支付,支付的同時乙方必須提供相應發票。

三、製作材料及要求、價格明細、成品規格

見附件1(在此附件中標明以上標題各款內容，材料提供方，並在頁尾加雙方簽章)

四、製作安裝時間:

乙方應在xx年xx月xx日之前製作安裝完畢，雙方應在xx年xx月xx日之前驗收完畢。

五、驗收流程

1.製作標準:乙方必須按照經甲方確認的製作工藝及材料進行製作安裝,如製作工藝及材料需要有變動的必須要事先經甲方同意,否則甲方有權不再履行本合同之任何條款。

2.製作安裝:甲方根據乙方提供的製作原材料的工藝標準驗收,並由乙方安全可靠的安裝完畢,甲方現場簽字驗收合格。

六、雙方責任

1.用承攬方原材料完成工作的，定作方有權對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的，承攬方應在收到原材料時進行檢驗，對不符合要求的應立即通知定作方調換或補齊，完成定做任務後原材料有剩餘的，仍歸定作方所有。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權解除合同，並由承攬方承擔相應的損害賠償責任。

3.甲方按本合同的.的規定,按期如數向乙方支付廣告製作、安裝費。

4.乙方必須按本合同的約定在規定的時間內保質保量完成所有安裝製作工程。

5.承攬方對定製物保修期爲年。保修期限內發生質量問題，承攬方應在得到定作方通知後24小時內負責修復或退換。保修期內招牌由於質量問題導致定作方損失的，定作方有權向承攬方追償損失。

七、違約責任

1.甲方應按本合同規定的金額和時間向乙方支付費用,逾期不付的,每天違約金按照總額1%累計計算。

2.乙方應按合同的規定時間完成製作安裝工作，逾期不能完成工作的，每天違約金按照總額1%累計計算。

2.合同生效後,甲方無正當原因要求終止或解除合同,應賠償乙方的損失。乙方擅自終止或解除合同的,應向甲方雙倍返還已付款項和賠償甲方損失。xx

3.乙方不得向第三方泄露、轉讓甲方提交的資料及所完成的本合同規定的承攬項目,否則甲方有權向乙方主張違約責任，給甲方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。

八、解決爭議的方法

凡因執行本合同或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商不能解決,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、其他

1.如若終止合同,任何一方均需以書面提出,經雙方協商同意,方可終止。

2.由於不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。

3.本合同在甲、乙雙方簽署後即生效,雙方履行完本合同的職責後,本合同即自行終止。

4.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議作爲附件,補充協議與本合同具有同等效力。

5.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,每份均有同等法律效力。

6.其它約定。

甲方(蓋章)：

委託代理人：

公司地址：

電話：

傳真：

開戶銀行：

乙方(蓋章)：xx

委託代理人：

公司地址：xx

電話：

傳真：xx

開戶銀行：

廣告製作合同12

定作方 ：__________________

承攬方 ：___________________

甲、乙雙方本着互利互惠的原則，經友好協商，達成以下協議：

一、甲方委託乙方拍攝、製作 片，成片長度，併爲甲方提供母帶___________盤，vcd光盤碟，dvd光盤_____碟。

二、甲方權利和義務：

1、甲方需向乙方支付製作費用共計人民幣___________元整 。

2、甲方應向乙方提供製作所需的相關資料，並保證資料的可操作性。

3、甲方需對拍攝現場進行組織、安排、明確具體拍攝要求，配合乙方現場拍攝，。

4、審片期間，在不脫離腳本的.情況下，甲方有權要求乙方進行部分修改。

三、乙方權利和義務：

1、乙方必須按照甲方腳本要求進行拍攝及製作，且成片各項技術指標均需達到要求，如出現質量問題，由乙方承擔全部責任，並採取相應補救措施。

2、凡因甲方原因導致該片無法按期完成或影響成片質量，甲方向乙方提出補救要求20xx最耐玩最火的手遊時，乙方有權拒絕或向甲方提出補償要求。

3、製作過程中每個環節必須由甲方驗收認可，工作方可繼續進行；、驗收項目包括，初剪 ，精剪 ，三維小樣 ，片子的全部畫面必須在錄音前認可，方可錄音。錄音 。

4、乙方不得向外泄露甲方提供的相關資料，並應對甲方要求保密資料絕對保密。

四、付款及審片方式：

1、付款方式：

雙方簽定正式合同時甲方應向乙方支付首款，計人民幣___________元整 ；

甲方審片通過後即結清全部尾款，計人民幣___________元整 。

2、審片方式：

在甲乙雙方正式簽定合同之日起___________個工作日內，乙方完成製作後交付甲方審片。

五、其它條款：

1、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

2、本合同一式兩份，雙方各執一份，並具同等法律效力。

3、未盡事宜雙方本着友好合作精神協商解決。

甲方：___________乙方：___________

簽字 ：___________簽字 ：___________

日期：___________日期：___________

廣告製作合同13

甲方：

乙方：

甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建築工程承包合同條例》的規定結合該改造工程的實際情況，經協商達成如下協議：

一、工程名稱：______工程

二、工程地點：____________

三、承包形式：廣告宣傳欄製作工程採用費用包工制(即包工包料)，甲方負責爲乙方施工用的水源、電源提供方便，宣傳欄製作材料爲主體用國標1.0mm的304不鏽鋼，背面板用0.8mm的鍍鋅板，乙方不得擅自更換。

四、承包範圍：廣告宣傳欄製作牌規格爲6m寬，宣傳欄高爲1.5m，立柱爲10×5方形不鏽鋼管，內鑲8#C型槽鋼，離地0.8m，頂部爲0.5m寬不鏽鋼擋雨板。數量爲兩個，每個造價爲人民幣7800元，共計：人民幣15600元。

五、工期要求：本工程以雙方簽訂合同之日起10天內竣工並通過驗收使用，乙方必須按甲方要求按時保質進行施工建設。

六、實施細則：

1、在工程施工中，由於乙方本身原因造成停止、返工和材料物價等損失均由乙方負責。

2、乙方負責教育施工工人嚴格執行操作規程，安全施工。工程施工現場的安全由乙方負全現，若發生安全事故均由乙方承擔責任，

甲方概不負責，不負任何法律責任。

3、乙方施工必須符合有關質量要求，因乙方原因造成質量問題，由乙方負責賠償。

4、施工驗收按甲方製作要求，驗收如發現不合格部分，乙方在甲方規定的'時間內進行返工和補做，發生的各項費用均由乙方負責。

5、工程付款方式：甲方應在工程完成並驗收合格後全額支付給乙方。

七、其他規定

1、本工程在施工過程中若遇到人力不可抗拒的自然災害所造成的損失，由甲乙雙方協商解決。

2、如有增減工程部分或本合同沒有註明的其他部分，屆時甲乙雙方根據實際情況協商解決。

3、若甲方需要開具發票的款項，由乙方支付稅票的費用。

4、本合同經雙方簽字蓋章之後生效，工程竣工驗收合格，甲方結清工程款後，其他條款自行終止。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

廣告製作合同14

*************宣傳製作合同

客戶單位名稱（下稱甲方）：________________________

製作單位名稱（下稱乙方）：_____________

爲明確雙方責任，經雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》及《廣告法》的有關規定，簽訂此協議，以期雙方共同遵守。

一、甲方委託乙方於_______年______月______日至_________年______月______日期間製作並安裝宣傳展板、宣傳彩頁等。

二、甲方提供宣傳版面設計及內容，廣告版面設計由乙方提供設計方案，甲方審覈定稿後方可製作。如因內容有修改或無法定稿，製作期限順延。

三、乙方有權審查宣傳內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方應要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發佈。

四、宣傳內容：

1、宣傳彩頁：印刷________張，_______元／張，共計費用_______元（大寫：_______________）。

2、宣傳展板：規格________×________ , _________元／㎡，製作______塊，共計費用________元（大寫：______________）。 總計：___________元。

廣告付款方式爲：甲方驗收合格後，開具服務發票後30日內結清。

五、乙方必須按照合同約定內容按時按質按量製作，如有特殊原因影響製作、發佈，乙方應及時通知甲方，雙方協商解決。

六、合同履行過程中，如發生糾紛，甲乙雙方協商解決，如不能解決，甲乙雙方同意移交合同簽訂所在地法院解決。

七、如此合同文本不能包含所有內容，可另加合同附件，雙方簽字蓋章後生效，具有同等法律效力。

八、本合同正文兩頁，一式二份，雙方各執一份。

甲方（蓋章）：

委託代理人（簽字）：

聯繫電話：

年月日

乙方（蓋章）： 委託代理人（簽字）： 聯繫電話： 年 月 日

廣告製作合同15

門頭廣告牌製作合同

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利的原則，簽訂如下條款，共同遵守執行：

一、項目名稱和地點：

1、項目名稱：鋁塑板門頭；

2、工程地點：

二、項目內容：

1、門頭採用鋁塑板、角鐵、方管、彩鋼等爲主的'材料，主體尺寸 爲11.3*2.4m，厚度爲1.2m（本合同所用的鋁塑板、角鐵、方 管、彩鋼和所有的輔助材料都甲方自備）；

2、乙方負責廣告牌焊接、裝面板基礎；

3、工程清工總金額爲肆仟捌佰元整（￥4800.00）；

4、承包方式和構造：包清工；

5、項目款支付方式：開工前先預付項目款貳仟元整（￥20xx.00）

6、項目工期爲：10日；

三、雙方責任：

（一）、甲方責任：

1、開工前甲方爲乙方施工準備完所有的材料和電源；

2、材料工具施工期間由甲方看管；

3、施工時如城管或他方阻止由甲方協調辦理；

4、項目施工完成，經甲方驗收後付清所有項目款。

（二）、乙方責任：

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的內容，並確保廣告牌結構安全性，保修期爲一年，在質保期內鋼結構正常使用的情況下，出現質量問題，由乙方負責直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；

2、施工中出現的問題由甲乙雙方協商解決，如遇到無法抗拒的自然災害（如下雨、颳風、停電）工期順延。

四、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字後生效。

甲方：

乙方：

年月日