建築施工合同[實用]

現今很多公民的維權意識在不斷增強，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼一般合同是怎麼起草的呢？以下是小編爲大家收集的建築施工合同，歡迎閱讀與收藏。

建築施工合同1

甲方：_______________

乙方：_______________

根據有關法律法規，甲乙雙方在平等自願，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，爲規範建造私人住宅工程中雙方的民事行爲，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。

一、建築工程概況：開工期爲___月下旬。

本工程爲磚混結構，在__________迎賓街北面，西鄰___東至___，建一棟二層樓門面房，連地下室實爲三層建築。面積約300多平方米，以實際建築面積爲準。

二、合同價：本工程爲甲方包料，乙方包工，包工價一次性包死，每平方米包工價爲：壹百玖拾伍元人民幣，總包工價以實際面積爲準。

1、承包方式：工程採取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設備，如攪拌機、捲揚機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。

2、工程內容：從基礎打灰土連續完成甲方要求的主體框架結構，室內外的'抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，到封頂。及電路，上下水安裝。

3、工程質量：施工中要按規定進行，質量要求牆面平直，磚頭縫滿漿，樑柱要求垂直平整，房屋四角要水平、，鋼筋兩頭彎角。

三、雙方的責任：

1、本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建築面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建築物，線路等糾紛由甲方出面解決。

2、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過程中，發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致。

3、乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現安全事故，甲方不承擔一切責任。

四、結算付款方式爲現金支付，甲方根據工程進度計算付給乙方部分工資款，甲方工程完工後，如無重大質量問題即一次性付清餘款。

五：如未盡事宜由雙方協商解決。

六：本合同一式二份，雙方各執一份。

甲方：_______________乙方：_______________

日期：_______________日期：_______________

建築施工合同2

甲方：（發包方）__________________________

乙方：（承包方）__________________________

根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，爲明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自願、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程概況

（一）工程名稱：______________________

（二）工程地點：_____________________

（三）工程範圍：________________________本合同土石方工程量約爲________________立方米。

（四）工程總造價：經雙方確定本合同綜合單價爲____________________全部工程造價暫定爲人民幣__________萬元，大寫_________________。

第二條工程期限

根據雙方協商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若發生了不可預見或不可抗力時，工期順延。

第三條工程質量

乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質量，工程驗收時，應按圖紙和驗收標準執行。

第四條工程價款結算

（一）本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：

本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定後作爲最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符，按實際簽證結算。

（二）工程價款結算與撥付辦法：___________________________________

第五條雙方責任

（一）甲方責任

1、因甲方提供施工圖紙、地質勘察資料及地下隱蔽設施（包括水、電、煤氣管道等地下管網設施等）不詳、不及時或與實不符，除工期得以順延外，還應償付給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失；由此造成的第三方損失應由甲方負責。

2、甲方派代表在工地進行技術、質量監督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續等，解決應由甲方解決的問題。

3、由於甲方原因造成乙方施工機械，運輸車輛誤工或停工，甲方應負責機械停置臺班費及相應的實際損失，並相應順延工期。

4、工程變更：甲方應於三天前以書面形式通知乙方，並簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經濟損失由甲方承擔並相應順延工期。

5、工程竣工後，甲方應組織專門人員在______日內進行驗收。

6、不按合同規定預付或結算工程款，除支付合同規定的預付或結算工程款外，還應按逾期天數，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。

（二）乙方責任

1、乙方根據甲方提供的.施工圖紙和地質勘查資料編制施工方案，並經甲方同意後施工。

2、乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。

3、乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生事故應由責任方負擔。

4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。工期每提前一天，甲方獎給乙方______元，同獎同罰。

5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。

第六條合同糾紛

因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種（在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請註明具體仲裁委員會）。

1、提交_______________仲裁委員會

2、依法向人民法院起訴

第七條附則

（一）本合同自雙方蓋章簽字後生效的，合同履行完畢後自行無效。

（二）本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

（三）本合同正本甲、乙雙方各執一份，副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。

第八條附加條款

___________________________

發包方：_______（章）

承包方：_______（章）

地址：_______

地址：_______

法定代表人：_______

法定代表人：_______

委託代理人：_______

委託代理人：_______

電話：_______

電話：_______

開戶銀行：_______

開戶銀行：_______

帳號：_______

帳號：_______

郵政編碼：_______

郵政編碼：_______

簽約時間：_______年_______月_______日

簽約時間：_______年_______月_______日

建築施工合同3

發包人(甲方)：________________________

承包人(乙方)：________________________

雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。

1、工程概況

工程名稱：____________________________。

工程地點：____________________________。

工程內容：____________________________。

2、工程承包範圍

承包範圍：_____________________面積爲準。

3、合同工期

開工日期：______年______月______號。

坯房竣工日期：______年______月______號。(中途如有下雨一天則往後推遲一天)

竣工日期：______年______月______號。

合同工期總日曆天數：______天。

4、工期延誤:因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延。

(1)設計變更和工程量增加。

(2)一週內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時。

(3)不可抗力自然條件。

5、工程竣工:乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

6、工程質量標準:__________縣質量檢測局爲準。(不包括材料質量)

7、合同價款

金額：建築面積每平方米￥______元________建築面積的總平方米。

工程預支款：￥______萬元。

竣工日付款：餘下總金額的______%。

工程款結算：檢測工程竣工日後______個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。

8、組成合同的.文件

(1)本合同協議書。

(2)標準、規範及有關技術文件。

(3)圖紙

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視爲本合同的組成部分。

9、乙方向甲方按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

10、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前____天向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建築不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。

11、甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。

12、本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人承包人分別保存一份。

13、合同生效。

合同訂立時間：____________年_______月______日。

合同訂立地點：_______________________________。

本合同雙方約定_______________________________後生效。

發包人：(簽名)____________

電話：______________

住所：____________________

承包人：(簽名)____________

電話：______________

住所：____________________

建築施工合同4

甲方：

居民身份證號碼：

乙方：

居民身份證號碼：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》及其他相關法律、法規，遵循自願、平等、公平和誠信的原則，雙方協商一致，訂立本合同。

一、工程地點：_____________________________。

二、工程名稱：_____________________________。

三、工程內容：_____________________________。

四、合同工期

開工日期：_____年____月____日；

竣工日期：_____年____月____日；

合同總工期：_________天。

合同工期日曆天數以實際乙方進場開始施工之日起計算，因不可抗力自然因素，及甲方單方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期順延，不計算在合同規定施工工期內。

五、工程單項承包單價（單包工不包料）種類規格安裝費（元）備註包含由進場施工合格標準、驗收、退場等，所需要的高路堅及檔土牆按設計要求____元/m3全部費用甲方不再因市場變化政府政策因素，不在調整價格，此價格爲全費用包乾價注：以上工程包驗收合格，若不合格返工費用原材料損耗由乙方負責。

六、工程質量技術要求：

乙方嚴格按照現行施工規範和驗收標準要求施工，必須達到砂漿飽滿、大面平整、順直、縫寬均勻、標高、符合設計要求，以及甲方現場施工管理人員發出的指令施工，質量達不到規範標準要求的，甲方現場管理人員一經發現，乙方應立即拆除和重新施工，其中耗材的相關費用及由此造成的工期延誤，由乙方獨立承擔相關責任及費用，乙方不服從管理的應立刻清退出場並中止合同，產生的一切後果由乙方負責。

七、現場管理施工現場使用機械及工具由乙方負責，部分材料在30米之外甲方用機械轉到施工現場，領出去的物件因施工班單方面造成損耗及丟失，施工方應負責修復和照價賠償。

八、現場處罰制度承包必須服從發包方現場施工管理人員的管理，由於措施不當造成質量事故及原材料損耗時，甲方現場施工管理人員有權進行現場處罰處罰金（50-200元），乙方拒不簽字時，由甲方做施工記錄爲準，結算時在工程結算款中予以扣除。

因乙方單方面造成工期延誤時，處以每天____元罰金，乙方不得有任何異議。

九、安全施工與檢查乙方遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格安全組織施工，並隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。承包方及其勞務人員所有安全責任和因此發生的費用，由承包方全部承擔，發包方不與承擔任何連帶責任。施工現場必須帶安全帽，嚴禁穿拖鞋，一經發現由發包方現場施工發包方處以個人罰款50元。

十、工程付款方式

本工程無預付款，承包方進場施工之日起，每施工30天后，按確認完成工程量的80%支付承包方，施工完成後，由發包方工程師組織驗收，合格後30天支付剩餘款項。工程完工驗收合格。

十一、質量標準及驗收

1、工程質量：按總（分）包合同有關質量的約定、國家現行的《建築安裝工程施工及驗收規範》和《建築安裝工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定__________等級。

2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的'，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

十二、違約責任

1、當發生下列情況之一時，工程承包人應承擔違約責任：

（1）工程承包人違反本合同約定，不按時向勞務分包人支付勞務報酬；

（2）工程承包人不履行或不按約定履行合同義務的其他情況。

2 、工程承包人不按約定覈實勞務分包人完成的工程量或不按約定支付勞務報酬或勞務報酬尾款時，應按勞務分包人同期向銀行貸款利率向勞務分包人支付拖欠勞務報酬的利息，並按拖欠金額向勞務分包人支付每日_____‰的違約金。

3 、工程承包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向勞務分包人支付違約金______________元，工程承包人尚應賠償因其違約給勞務分包人造成的經濟損失，順延延誤的勞務分包人工作時間。

4、當發生下列情況之一時，勞務分包人應承擔違約責任：

（1）勞務分包人因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向工程承包人支付________元的違約金；

（2）勞務分包人施工質量不符合本合同約定的質量標準，但能夠達到國家規定的最低標準時，勞務分包人應向工程承包人支付__________的違約金；

（3）勞務分包人不履行或不按約定履行合同的其他義務時，應向工程承包人支付違約金__________元，勞務分包人尚應賠償因其違約給工程承包人造成的經濟損失，延誤的勞務分包人工作時間不予順延。

5、 一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。

十三、爭議的解決

工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，任何一方不願和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定採用下列第__________種方式解決爭議：

（1）雙方達成仲裁協議，向_______仲裁委員會申請仲裁；

（2）向有管轄權的人民法院起訴。

十四、本合同未盡事宜及因施工現場額外產生的費用，雙方協商擬定不納入合同範圍內。本合同一式___份，至合同簽訂之日起生效。

甲方：

_____年____月____日

乙方：

_____年____月____日

建築施工合同5

發包方(甲方)：_________________

承包方(乙方)：_________________

茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自願的基礎上協商一致，達成如下條款，並共同遵守執行。

一、工程概況：

_________________

1、工程名稱：_________________麪包磚路面

2、工程地點：_________________

3、承包內容：_________________路牙石。麪包磚路面

4、承包範圍：_________________園內所有面包磚路面

5、承包方式：_________________包工。不包材料

6、質量要求：_________________GB50210-20xx《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》

7、工期要求：_________________ 年 月 日 至 年 月 日。

二、甲方工作：

_________________

1、甲方指派爲駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、安全文明等工作進行監督、檢查。

2、負責向乙方提供臨時水電。

三、乙方工作：

_________________

1、乙方爲駐工地代表，常駐現場，負責履行合同範圍內的'應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

2、做好承包範圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗工前的成品保護工作由乙方負責。

3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建築結構或設備管線。

四、關於質量的約定：

_________________

1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規範(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作爲本工程的質量評定驗收標準。

2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

五、關於工期的約定：

_________________

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

3、因氣候等不可抗力的因素而影響工期，工期順延。

六、關於價款和結算的約定：

_________________

1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_____22_____元(人民幣)。

2、本承包價格包含人工費。

3、付款方式：_________________現金

a、開工後1日內，甲方付款10000元作爲乙方的前期進場費。

b、施工每100米後，甲方結款一次

e、餘款5%元待壹年後結清。

七、關於材料的約定：

_________________

1、甲方負責聯繫及時提供乙方所需材料，並按時到場。經乙方驗收入庫後，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額範圍內使用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行承擔，並在承包價格中相應扣減。

3、所有進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。

八、關於安全生產的約定：

_________________

1、甲乙雙方另行簽訂安全協議，作爲本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和安全生產的要求。

3、乙方須嚴格遵守安全協議中的條款，嚴禁在施工現場發生違法亂紀等行爲。

九、關於違約責任的約定：

_________________

1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。

3、乙方必須給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生安全生產事故造成人身傷害或財產損失，由乙方承擔經濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢後即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方(簽章)：_________________乙方(簽字)：_________________

年 月 日 年 月 日

建築施工合同6

一、建築施工合同中管理費

（一）管理費全額返還給實際施工人

最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由爲：《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行爲無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建築法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，並處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行爲的否定性評價，立法目的在於規範建築業市場，保證建築工程質量，進而保證人民羣衆生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

最高人民法院審理認爲：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行爲無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行爲取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在於平衡當事人之間的利益關係，及時制裁違法行爲，進一步規範建築市場，保證建築工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行爲是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因爲適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的.管理費。

上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效後，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定爲“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則爲基礎，以平衡各方利益爲標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

（二）法院酌定管理費支付比例

最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認爲：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包後可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，並無不當。

最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認爲：原審判決鑑於教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元爲基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效後，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院並未將管理費視爲工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定爲違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

（三）根據過錯原則確定管理費數額

最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認爲：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（餘鬆堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質爲轉包合同，應認定爲無效，中太公司與餘鬆堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定爲合同無效後應當據實結算的工程款；儘管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定爲無效後，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整範疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配並無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效後，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷後，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

（四）根據合同履行情況結算

最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認爲：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司爲履行合同所產生的必需的開支，屬於工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，並無不當。

上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效後，認定涉案管理費屬於工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

（五）尚未支付的管理費無需再支付

最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認爲：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行爲無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件爲當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理並支付相應管理費的證據，二審法院對此處理並無不當。

二、建築施工合同的法律含義

建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）爲完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件並支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

三、管理費用的法律意思是什麼

管理費用是指企業行政管理部門爲組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、諮詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

企業應通過“管理費用”科目，覈算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉後該科目應無餘額。該科目按管理費用的費用項目進行明細覈算。

建築施工合同7

甲方：_________

乙方：_________

甲方xx改造，現委託乙方施工承建，甲方以大包乾的形式，即包工包建築材料。爲確保質量，按時完成任務，甲乙雙方本着平等互惠，公平公正的原則，就有關事項達成以下協議：

一、工程名稱：xxxx。

二、工期：xx年xx月至xx年xx月

三、工程議價：xx元。

四、承包方式：包工包料。

五、工程內容：大門拆建，門衛房拆建，圍牆拆建，硬化籃球場，排球場，操場墊高整平鋪石粉，教學樓內外粉，校路鋪花磚，樓前區鋪花磚等。

六、乙方在建設施工時，一定要保證質量，如有不符合質量問題，要求翻工，造成的.浪費由乙方負責，並負責翻工費用。

七、乙方在施工期間要做好安全措施。由於自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方負責。

八、在改造期間，任何一方修改施工內容，增加工程項目，必須甲乙雙方商量，雙方達成一致後，方可施工。

九、甲方需爲乙方施工提供便利，保證施工期間施工場地通水通電。

十、付款方式：完工後，經甲方或有關單位驗收合格後全部付清。

十一、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商，意見一致後可作補充條文。

十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方確認後，雙方法人簽字即可生效，雙方必須嚴格遵守執行。

十三、結算付清工程款後，本合同書自然終止無效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

建築施工合同8

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商達成如下協議：

一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負責

二、在施工中安全質量第一，現場工傷事故由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

三、在施工中如：砌牆要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地樑、防震柱、上圈樑，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉牆要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。

四、在施工中甲方發現乙方不按要求操作，或偷工減料現象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發現甲方有權終止合同或扣10%的現金。

五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發生爭吵，先由村委會調協，如果調協不成則在鄉一級調協。

六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時一次性付清。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，籤合同簽字之日起生效。

九、工程完工時自動結束。

十、工期爲：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建築施工合同9

招標編號( )

甲方(建設單位)：

乙方(施工單位)：

遵照《建設工程施工招標投標監督管理規定》要求，經工程項目報建和市招標辦備案，甲、乙雙方對本工程項目進行了商議。經甲、乙雙方協商，特定協議如下。

一、工程項目的綜合說明

1、名稱：

2、地址：

3、規模：

4、結構及層數：

5、發包方式：

6、發包範圍：

7、年 月 天

8、質量要求：

二、工程造價

1、經甲、乙雙方共同協商定本承包協議造價爲：

人民幣： 元(大寫： )

人民幣： 元(大寫： )

2、價格計算依據：

(1)標定的定額爲：

(2)標定的取費標準：

(3)政策性調價文件截止日期：

三、材料採購供應

材料採購、運輸、保管的責任和計價依據：

對材料質量的要求：

四、工程款支付方式

1、在合同簽署後，開工前%作爲工程付款。

2、甲方按工程月進度向乙方準時付款。

3、按XX市有關文件規定，工程竣工後甲方向乙方撥付工程款至總造價的. %;留 %做維修款，待工程竣工維修期滿後一個月內全部付清。

4、施工期允許調整的內容和依據：

五、工程基礎的處理和重大設計變更費用的計取

1、施工過程三通一平由甲方負責，其費用不含在總價內。

2、基礎墊層以下的地基處理有乙方負責，其費用不含在總價內，待竣工結算時按實際發生給與調整。

3、結構、規模、標準等重大設計變更由該工程圖紙設計部門出變更圖紙或變更說明，並由乙方負責施工，其費用不含在總價內。待竣工結算時按實際發生給予調整。

六、工程保修

本工程保修按《建設工程質量管理規定》執行。

七、遇有本合同未盡事宜，由甲、乙雙方通過協商另訂補充條款，作爲本合

同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。

八、甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決;協商不成，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

1、由仲裁委員會仲裁;

2、向 人民法院起訴。

以上協議經雙方單位蓋章、負責人簽字生效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 代表人(簽字)： 代表人(簽字)： 電話： 電話：

簽約日期：

簽約地點：

建築施工合同10

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工程內容及範圍：

二、承包形式：

三、工程造價及合同款支付：

1、 工程總造價：

2、第一次付款：工程竣工並驗收合格後，支付工程總造價的95%;

第二次付款：總工程款的5%作爲質保金，一年後結清。

甲方支付上述款項時，乙方應當事先向甲方出具等額合法的專業發票，否則甲方有權拒絕支付而不承擔任何法律責任。

四、工程期限：本工程工期爲 天(日曆天)，自 年 月 日至 年 月 日(也可以約定自乙方收到甲方開工通知書之日起算)

五、工程質量標準：

1、工程質量應當達到達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求協議書約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的.質量檢驗評定標準爲依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。

2、雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別達到設計施工圖紙要求及發包規定的有關質量要求，竣工驗收備案合格。

六、違約責任

1、乙方無故逾期開工或逾期完工的，每逾期一天應按工程總造價的1‰ 支付違約金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一天應按合同應付工程款的1‰支付違約金。

3、乙方採購工程材料及施工質量不合格或有重大質量隱患，影響甲方正常使用的，除應一次性支付工程總額5‰的違約金，並及時採取措施返工更改外，每影響正常使用一天，還應按工程總造價的1‰支付違約金。

七、工程安全要求：

1、乙方負責工程現場的安全文明施工，應負責統一管理本工程的施工作業安全及消防等工作。甲方有權按有關法律、法規的有關規定，檢查、監督施工安全工作的實施，乙方應認真執行甲方有關安全管理工作的指示。

2、乙方應爲其執行本合同所僱用的全部人員承擔工傷事故責任。

3、甲方應爲其現場機構僱用的全部人員承擔工傷事故責任。

八、雙方權利義務：

(一)甲方：

1、解決材料物資的堆放和臨時設施場地。

2、在乙方不違反合同條例的情況下，保證按照合同約定方式支付工程款。

(二)乙方：

1、在施工期間嚴格遵守甲方的一切規章制度，保護甲方設施，乙方人員不得隨意在甲方廠區內走動、閒逛，服從甲方進出門管理。

2、承擔本工程施工中的一切安全事故責任。

3、按合同工期組織施工，以確保工程按期完成。

4、把好質量關，確保工程質量達到驗收標準並根據有關規定組織工程驗收工作。

5、組織落實施工管理人員和材料設備進場。

6、施工中如遇人力不可抗拒的自然災害影響，不能按原計劃正常施工，乙方應及時向甲方通報，由此而發生的費用增減或損失，雙方協商解決。

7、安全文明施工。

九、工程驗收：

1、工程竣工後，乙方向甲方彙報工程竣工情況，甲方在接到乙方驗收申請報告後應在五個工作日內組織有關部門與乙方共同驗收。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。並於驗收合格後十五日內按照合同支付工程款。

2、工程竣工驗收合格後一年內，承包方負責該工程的質保工作。

十、附則：

1、未盡事宜雙方協商解決,無法協商達成一致的，由甲方所在地人民法院解決。

2、本合同一式肆份，雙方各執兩份，經雙方簽字、蓋章、即開始生效，至工程款結清後自動失效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

代表(簽字)： 代表(簽字):

年 月 日 年 月 日

建築施工合同11

甲方：_______________

乙方：_______________

施工協議書武陽xx麗園小區四角亭景觀工程190000.00元（十九萬元整）

發包方（以下簡稱甲方）：_________承德XX公司

承包方（以下簡稱乙方）：_________

經甲、乙雙方協商一致，本着雙方平等、自願原則就甲方委託乙方建造武陽xx麗園小區景觀xx工程，簽訂以下協議：_________

一、xx工程內容：_________

平米等xx工程（詳見施工圖紙）。

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附後預算總表所列項目、規格、備註、數量、要求施工。

二、xx工期：_________

1、xx開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日曆天。開工日期以開始正式施工開始算起。

2、xx施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

4、xx發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

三、xx工程合同價款：_________

經協商本合同總承包價款爲人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。

四、xx承建方式

1、乙方對建築工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

2、甲方對乙方所進場材料進行確認覈准制。乙方對其提供所承

建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。

3、xx施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。

五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________

1、本工程無預付款。

2、合同生效後，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數分三次支付。

1、四角亭a亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給

該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工後，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。

2、工程全部完工後，付單項工程總費用（工程總價）的20%。

3、工程全部完工後三個月內，付工程總費用（總價，包括業主

認可的簽證、變更）10%。

4、扣留工程總費用（含業主認可的.簽證、變更費用）10%爲質

保金，工程全部完工並已驗收合格爲時間節點計算，一年後支付。

3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率爲

3.41％）。

六、xx工程質量要求：_________

1、xx乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求

及有關古建築施工規範進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規範進行施工的事項，甲方有權提出並要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（採用視頻資料）。

七、xx工程竣工驗收結算：_________

乙方於竣工後五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告後五天內組織有關部門進行驗收，並於驗收後五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批准或提出整改意見。甲方在驗收合格後依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。

八、xx延期違約責任：_________

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，

則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。

九、xx質保內容

質保內容按有關建築施工驗收規範標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期爲十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算，xx期滿後由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：_________

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理後再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防範工作，落實各項安

全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、甲方負責現場工地的關係協調，以確保乙方施工進度。

4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建

的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯繫。

十二、合同生效與終止：_________

本合同自雙方法人代表簽字並加蓋公章後生效。工程期滿，甲

方將款項結清後合同即告終止。

十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應儘可能協商解決。可補簽有關協議，xx補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

合同附件一：_________

1、工程圖紙2、工程預算書

甲方：_______________乙方：_______________

日期：_______________日期：_______________

建築施工合同12

發包方（甲方）：________

承包方（乙方）：________

依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》的規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

一、工程概況：

工程名稱：東明縣文廟大成殿修繕工程

工程地點：東明縣城（原鎮一中學校院內）

工程承包範圍：

1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面；給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。

2、所有木質構件原有油漆面剷除、清掃、下架木刷漆、上架木繪製彩繪（達到墨線小點金的效果、但不貼金）、更換損壞的'木質構件。

3、文廟散水增加階條石與陡板；

4、重新制作月臺，並增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺；

5、更換牆面酥鹼青磚、修復牆體裂痕等；以上所用材料參照工程預算書。

承包方式：包工包料

二、合同價款（固定價格）

金額（人民幣大寫）：柒拾柒萬元整；￥770000、00元；

三、工期：

合同工期：60日曆天

開工日期：20xx年7月5日

竣工日期：20xx年9月5日

按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五（5‰），但總數不超過合同價款的百分之五（5%）罰款將被作爲違約金從最後一次撥付的工程款中扣除。

四、工程質量標準

本工程質量標準必須達到國家現行《工程建築裝飾裝修質量驗收規範》的合格標準。

五、安全生產

乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應採用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

六、工程款支付：

合同簽訂後甲方應在乙方正式施工後3日內支付合同價款的20%作爲預付款；工程大部分項目完成後支付合同價款的40%；工程全部完成後再支付合同價款的35%；本工程質保金爲5%。

七、質保期：三年

保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質保金（即本工程5%的質保金）。

八、合同的生效

合同訂立時間：20xx年7月4日

本合同雙方約定簽字蓋章後生效。

九、附則、

1、本合同發生糾紛後，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向菏澤市經濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）：________乙方、（蓋章）：________

法定代表人：________法定代表人：________

或委託代理人（簽字）：________或委託代理人（簽字）：________

________年________月________日

建築施工合同13

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》，並結合有關規定和本工程的具體情況，經甲、乙雙方充分協商，在雙方自願及完全清楚、理解本合同條款的基礎上，簽訂本合同。

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：住宅樓土建及施工

二、工程承包方式、範圍：

1、承包方式：按合同包人工、包機械、包工程、包安全、包質量、包文明施工、包驗收。

2、承包範圍：是指整幢房子的主體、內外粉刷及施工範圍內的'專業施工項目到房子可以竣工驗收爲止；主體從基礎放線，基礎開挖回填，墊層爲開始至屋面封頂蓋瓦(砼澆搗、牆體的砌築、所有粱、板砼澆搗，內外牆腳手架搭設、澆水養護、篩砂、半塊磚利用，並每日做好落地灰的清理)。內牆抹灰、地面找平、東西牆抹灰、南北外牆貼面、地面散水臺階等圖紙要求。木工：模板、模板製作安裝、釘子、鐵絲。鋼筋工：扎絲、焊條、鋼筋的製作、安裝。架子工：外牆腳手架搭拆、安全網掛設、龍門吊搭拆，還必須配備施工員、吊機工、安全員、架子工、電焊工、測水平和沉降觀察的記錄，室內外垃圾清理。乙方自備攪拌機、龍門吊、合灰機、腳手架材料等各種施工用的大小機械設備、安裝、修理與安全帽等等。

三、工程包價：

按實際面積結算，每平方米單價爲元，屋面工程不計算面積。工價一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方補償工程款。

四、付款方式：

基礎完工付款 萬元，每層蓋板結束後甲方付給乙方工程款萬元，每內粉刷一層付款

五、工程工期：

從簽定合同之日起個工作日竣工，每層砌體現澆封頂9天。在施工中，乙方如無法按時完成工期或技術力量薄弱，工程質量和進度搞不上去，甲方有權終止合同，乙方作自動放棄，甲方只付乙方所做工程量工資款的70%。

六、質量要求：

乙方必須按照現行施工規範操作，牆體平整、灰縫飽滿、砼澆搗密實、無蜂窩，內外粉刷不能有裂縫，空鼓、外牆磚平整、勘條一條線。每個部位工程必須達到專項施工驗收規範標準。在施工中，乙方不按施工規定和圖紙尺寸施工，所造成質量返工和損失，由乙方賠償雙倍的材料款。出現一次罰款貳佰元。

七、施工安全責任：

乙方必須按照現行勞動安全操作規程施工，教育職工安全生產，並實行“三級”安全教育遵守工程的規章制度，對腳手架、機具經常進行檢查、維修，方可施工。如施工中，乙方不按國家勞動安全規程操作，所引起的人體傷亡，與甲方無關，均由乙方自行承擔全部經濟和法律責任。

八、其它：

本合同一式兩份，雙方各執一份。甲乙雙方必須互相遵守，任何一方違反合同所造成的後果，由違約方負責。如有未盡事宜，甲方雙方協商解決，雙方簽字生效，本合同具有同等法律效力，工程結束後，合同失效。

甲方： 乙方：

年 月 日

建築施工合同14

甲方：

乙方：

爲確保工程質量及圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定製本合同，雙方必須共同遵守。

第一條：工程概況

1、工程結構：鋼筋混泥土框架結構;

2、建築面積： 平方米，最後按建築實際面積爲準，樓頂有女兒牆、隔熱層。

第二條：承包方式

1、包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、水電等。乙方負責施工，並負責所有施工用具設備;包括：斗車、料桶、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘、鐵釘、扎絲、及生產生活用具等。

2、承包價格：每平方米 元，建築面積按每層樓外牆計算。

4、工程承包內容：土建工程施工。乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。包括;基礎、女兒牆、牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、內牆水泥粗粉等。

5、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定後增減工價，待完工後一併納入結算。

6、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的`意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則。

第三條：工程質量

1、整個工程應按質、按量完成，並達到符合國家施工規範。

2、房屋結構按照設計圖紙佈局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定並通知乙方處理，對隱蔽工程需經甲方人員驗收合格後乙方方能進行下一環節施工。

3、鋼筋工程：要求採用電渣壓力焊(柱子鋼筋)。

4、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

第四條：工程工期

1、 從簽訂合同之日起計算，乙方必須在————年——月——日前完成主體工程，完工時間不能超過——天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。

2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建築材料原因工期可順延，若因乙方人爲原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

第五條：施工費結算方式

1、 合同簽定後，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，工程完工經驗收合格後甲方支付工程款的70%給乙方。

2、 剩餘工程款的30%做爲工程質量保證金，保修期爲一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，牆體裂縫，等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方另請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定的付款方式。

第六條：安全生產及其它

1、 在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，佩帶安全帽，高空作業必須繫好安全帶，並做好周邊安全防護措施。做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

2、雙方責任：甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

3、其他未盡事宜雙方協商解決。

4、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章後生效。

5、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方(簽字或蓋章): 乙方(簽字或蓋章):

年 月 日 年 月 日

建築施工合同15

甲方：XXX

乙方：XXX

根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定，XXX（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮升弘養殖場建築工程承包給XXX（以下簡稱乙方），經雙方協商，達成如下承包協議：

一、建設物料及施工費用共239萬元，覈算標準如下：

2、圈舍主體建築：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。

3、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。

4、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，乾草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。

5、院牆及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。

二、施工期限

工程建設自20xx年4月份開始，20xx年10月30日前交工驗收。

三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用於園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付後由甲方從乙方施工費中一併扣除。其餘款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。

四、雙方權利和

（一）甲方：

1、認真履行協議要求，按合同要求支付乙方施工費用。

2、爲乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。

3、負責維護乙方施工期間的'正常生產秩序，保證乙方正常施工、

（二）乙方：

1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。

2、施工所用原材料應按甲方建築要求選擇，嚴格執行採購制度，保證原材料質量。

3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。

4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當於正常生產收入數額的違約金。

甲乙雙方各執一份，協議自簽訂之日起執行。未盡事宜，雙方協商解決。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日