農村建房包工包料的合同

隨着法治精神地不斷髮揚，人們愈發重視合同，合同的地位越來越不容忽視，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？以下是小編精心整理的農村建房包工包料的合同，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

農村建房包工包料的合同1

甲方：______________

乙方：______________

甲方磚房______________棟______________平米防震居民房，經雙方協商承包給乙方，每平方米______________元，共計人民幣（大寫：_____________________）包括地暖（塑管每米_______元左右）。雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本合同，以期共同遵守：

一、雙方責任：

1、乙方進入施工工地現場，甲方必須負責三通一平工作，建築用電距離不超過300米，電水路由甲方負責，所需的水電費由乙方支付。

2、甲方負責解決施工人員臨時住處，所產生的費用由乙房負責。

3、甲方負責提供相應不底於_______平方有效圖紙，圖紙上有雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量後同意甲方要負責所造成的`損失。增加的合同外的工程部分，甲乙雙方談好價格後再訂合同方能進行施工。

二、施工要求

①地工基礎：深度_________公分寬度___公分裏面寬度___公分

②牆體外牆___內牆___砌築時內外錯縫一般採用水泥沙漿

強度要達到（150號）。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求__公分配兩根__毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌築法（一快磚一鏟灰一擠揉）並使用前必須把磚潛水溼潤

③圈過樑：過樑高度不低於__公分，鋼筋直徑不宜小於__毫米，剛箍直徑不低於_毫米，最大距不宜超過___毫米，圈樑高度不低於___毫米上下圈樑

④屋頂先腳板，鋼筋不宜__毫米，距離__公分，混淋土___級交標號屋面爐灰前面高度___公分，後面__公分，爐灰上面5公分混淋土，__公分沙漿抹廣抹牆裏外水泥沙漿抹廣__

⑤地板磚____黑白由甲方自選定價__元一塊，如造過__元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間牆磚，不低於___元，牆內刷房池塗料，電線用4平米銅芯線，每件房一隻熱光燈插座一隻開關一隻

⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商

⑦室內自來水，下水管由乙方負責

交工日期開工起___天完工（不包括刷塗料）

甲方(簽章)：_________

乙方(簽章)：_________

簽訂地點：_________

簽訂地點：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

農村建房包工包料的合同2

甲方：_______

乙方：_______

甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬協議。

一、雙方權利義務

1、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水電、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開始建設，工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量要求

1、方應當本着保質保量的原則，按照甲方要求施工，加強質量管

2、要施工過程：如地基、澆築須經甲方驗收後方能進行下一工序。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

三、付款方式

工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米___元。每層主體完工後按照實際完成工程量預付人民幣___元爲預付款。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的`，由乙方賠償。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

3、在乙方無違約行爲的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。

五、爭議解決辦法

發生協議爭議時，雙方應友好協商。

六、附則

1、本協議一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

2、協議自簽訂之日起生效。

3、以上協議，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充協議，補充協議與協議同具有同等法律效力。

甲方簽字：___

乙方簽字：___

___年___月___日

農村建房包工包料的合同3

發包方：身份證號：(以下簡稱甲方)

承包方：身份證號：(以下簡稱乙方)

甲方將位於江津區建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

一、費用負責方

此次建房的施工承包方式爲乙方包工包料。乙方負責出工建設並自行解決建築施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的`水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費、管理費)由施工方全部負責。

二、施工要求

1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更該，需徵得甲方同意。

2、乙方自本合同簽訂後開始施工，工期爲月(合計天)，即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災害)導致停工，其工期順延。

3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發基水泥。建築結構相關要求如下：

基礎：鑽井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。

地圈樑：高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個，間距15cm。構造柱：24cm，鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層，間距15cm，樓面厚度10cm。

樑柱C30,、板面C25地坪打好，排水160，管子3根，屋面天溝寬30cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監督。不包含所有門窗。

4、水、電、氣：建房手續費用由甲方支付，乙方協助辦理。

三、工程價款及付款方式

工程報價：每平方元，主體、樓梯、陽臺以實做建築面積結算爲準，本單位包含稅收。

1、基礎完工付總造價的%。

2、按每層樓面打好付每層的造價的%。

3、主體完工後付總造價的%。

4、內外抹灰完工後付%。

5、辦理的一切證件(產權證、建房手續由施工方辦理)，一年內付錢全部餘款。

6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。

四、工程內容：

包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外牆漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度3.5米，住房每層高度3米。工程內容不含門窗

五、安全責任：

施工過程中所發生的安全事故由乙方自行承擔。

六、其他約定：

施工或如涉及居民阻工導致停工，應由甲方賠償負責協調解決。

七、違約責任：

1、乙方承諾：如建好的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低於全部建房款。

2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金5萬元。

八、其他：

本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的均可向江津區人民法院提起訴訟自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

甲方簽字：乙方簽字：

簽約時間：年月日

農村建房包工包料的合同4

甲方：

乙方：

工程地點：甲方在浮來山鎮胡家街村集體自留宅基地投建房屋，建築面積爲600平方米（有額外浮動以雙方確認生效）。由乙方莒縣茂強建築工程有限公司承包建設。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

一、承包方式

乙方系具有從事農村房屋建設的成熟經驗的莒縣茂強工程建築有限公司，甲方將浮來山鎮胡家街村集體自留宅基地投建房屋，建築面積爲600平方米（有額外浮動以雙方確認生效）以包工包料的方式發包給乙方：乙方負責提供施工建設所需的建築材料（下五項中合同約定除外項）、施工人員；乙方自帶建築所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理；乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。甲方確保三通一平、保施工暢通協調、資金落實等工程順利進行保障措施。

甲方與乙方，甲方與乙方的施工人員之間不存在任何的僱傭關係。乙方負責建設並交付建房成果，甲、乙雙方按照工程的建築面積計算價格，乙方未經甲方同意不得隨便增加面積。

二、承建項目

甲、乙雙方確認的浮來山鎮胡家街村集體自留宅基地投建房屋600平方米，具體承建項目以雙方所確認圖紙爲準，後附。甲方負責施工場地±0面以下地基填土，保證施工場地；甲方提供房屋地板磚與廁所瓷磚。

三、工期要求

甲方確保施工周邊協調暢通，乙方在有效工期60天內完成甲乙雙方約定項目，特殊非人力可控影響因素導致不能施工的天數不在有效工期範圍，乙方因其他原因停工要及時向甲方彙報。

四、承包價格及付款方式

經甲乙雙方協商，建築面積按樓面600平方米計算，綜合單價是（970）元/平方米。另，甲乙雙方約定，施工過程中工程材料市場單價浮動小於20%的.，工程以此單價結算；工程材料市場單價浮動在20%以上的，雙方重新約定施工單價，且約定期間不計入施工有效工期，工期順延。

付款方式：甲方在乙方進場之前先向乙方預付工程總造價的20%現金作爲預付款；

工程進度達到一層封頂時，甲方向乙方交付施工款要達到工程總造價的60%；

工程進度達到二層封頂時，甲方向乙方交付工程款要達到工程總造價的80%；

工程完成內外牆抹面時，甲方向乙方交付工程款要達到工程總造價的95%；

剩餘5%總造價工程款，在1年內，甲方確認工程質量合格，剩餘工程款交付乙方。若存在缺陷，由第三公正或甲乙雙方協商後折價按比在此款項中扣除，抵扣後剩餘工程款交付乙方。

五、雙方責任

甲方負責施工周邊關係協調，保證水電、施工暢通；甲方負責±0標高範圍以內房屋基礎土石方的奠基；甲方負責提供房屋地板裝、廁所等所有施工用瓷磚。以上爲乙方除外責任。

乙方必須嚴格按圖紙設計和甲方要求施工，不得隨意改變圖紙設計；乙方必須保證工程質量，不得偷工減料，不得使用劣質材料；因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致；乙方在施工中必須接受甲方的監工，並接受和採納甲方的合理化建議。

六、質量要求

1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。

3、房屋建成後甲方發現質量問題的，由乙方承擔賠償一切損失，並由乙方進行免費維修。

如：

（1）主體牆與水平地面不垂直，牆壁凹凸不平、開裂，主體柱地面不垂直、斷裂、露筋，橫樑斷裂、露筋，天板開裂、塌陷、露筋等等。

（2）乙方須保證所建房屋主體四角端正、牆面、地面平，牆體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。

七、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)： 乙方簽字(章):

日期： 日期：

公(章)： 日期：

農村建房包工包料的合同5

發包方：________

身份證號：________

承包方：________

身份證號：________

甲方將位於江津區建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

一、此次建房的施工承包方式爲乙方包工包料。乙方負責出工建設並自行解決建築施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全（包括稅費、管理費）由施工方全部負責。

二、施工要求

1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更該，需徵得甲方同意。

2、乙方自本合同簽訂後開始施工，工期爲________月（合計________天），即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素（自然災害）導致停工，其工期順延。

3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發基水泥。建築結構相關要求如下：

基礎：鑽井個、柱子________cm、鋼筋________根________、箍筋________個。

地圈樑：高________cm、寬________cm、鋼筋5根________、箍筋________個，間距________cm。構造柱：________cm，鋼筋________根、________樓面板筋________個雙層，間距________cm，樓面厚度10cm。

樑柱________，板面________地坪打好，排水________，管子________根，屋面天溝寬________cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監督。不包含所有門窗。

4、水、電、氣：建房手續費用由甲方支付，乙方協助辦理。

三、工程價款及付款方式

工程報價：每平方元，主體、樓梯、陽臺以實做建築面積結算爲準，本單位包含稅收。

1、基礎完工付總造價的________%。

2、按每層樓面打好付每層的造價的________%。

3、主體完工後付總造價的'________%。

4、內外抹灰完工後付________%。

5、辦理的一切證件（產權證、建房手續由施工方辦理），一年內付錢全部餘款。

6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。

四、工程內容：包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外牆漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度________米，住房每層高度________米。工程內容不含門窗（門市門除外）。

五、安全責任：施工過程中所發生的安全事故由乙方自行承擔。

六、其他約定：施工或如涉及居民阻工導致停工，應由甲方賠償負責協調解決。

七、違約責任：

1、乙方承諾：如建好的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低於全部建房款。

2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金________萬元。

八、本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的均可向江津區人民法院提起訴訟。

九、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

甲方簽字：________

乙方簽字：________

簽約時間：________年_______月_________日

農村建房包工包料的合同6

發包方(甲方)：________________

承包方(乙方)：________________

第一條工程概況

1、工程名稱：農村自建房屋裝飾裝修。

2、施工地點：玉溪市江川縣。

3、房屋概況：房型________(層)，建築面積約________平方米。

第二條裝修施工內容

甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容爲：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、牆面塗料，材料安裝，隔斷製作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。

第三條承包方式

包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定後實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件採納。

第四條裝修價款

本合同項下裝修項目總價款：________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫________(人民幣整)，該價款爲施工包乾價。

第五條裝修款項支付方式

乙方裝修施工竣工後十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格後三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的.95%，剩餘總價款的5%作爲質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。

第六條裝修工期：

自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期爲________天。

第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。

第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度並嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。

第九條本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同並追究乙方違約責任。

第十條協議的變更和解除

1、乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，並不予支付乙方已經施工部分的工程款。

2、乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。

第十一條違約責任

1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;

2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。

第十二條本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章後生效

甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。

甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________

住所：________住所：________

法定代表人：________法定代表人：________

委託代理人：________委託代理人：________

電話：________電話：________

________年________月________日________年________月________日

農村建房包工包料的合同7

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，爲明確甲、乙雙方的權利義務關係，經雙方協商一致，簽訂本合同。

工程地點：甲方在___建房屋___層，佔地面積爲___平方米。由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

一、承包方式

1.採用包工不包料方式承包，工程面積價格爲一次性定價，工程必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加或減少面積，施工過程中不得偷工減料。因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，並接受合理化建議並採納。

2.甲方提供建房所需的紅磚、砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等一切建築材料。乙方自帶建築施工所需的攪拌機、震動器等施工機以及鐵鏟、手推車、模板、腳手架、安全網等所有的施工工具，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建甲方房屋主體工程;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格及付款方式

1.經甲乙雙方協商，承包單價按建築面積170元/平方米計算。

2.甲方在乙方完成地腳圈樑澆灌後3日內支付乙方預付款5000元(大寫伍仟元整);後每完成澆頂一層3日內支付10000元(大寫壹萬元整)。

3.剩餘價款在房屋主體工程完工，並經甲方驗收合格後15天內付清尾款。

四、雙方責任

1.甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。

2.乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

五、質量要求

1.乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

2.甲方發現乙方在施工過程中有工作不負責等影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。

六、後期維修

1.房屋建成後甲方發現質量問題的，由乙方承擔賠償損失，並負責免費維修。

2.主體四角端正、牆面、地面平整，杜絕空鼓，符合相關標準。

七、注意安全

乙方必須按照安全規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的'施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。

八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，在證人執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：

乙方簽字(章)：

在證人簽字(章)

日期：

農村建房包工包料的合同8

甲方：_________________姓名：_________________

乙方：_________________姓名：_________________

甲方將位於___________的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：_________________

一、此次建房的施工承包方式爲乙方包工，甲方包料。乙方負責出工建設並自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方負責建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的`一切傷亡事故由乙方負完全責任，與甲方無關。由於乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。

二、被建房屋的建築面積爲___________平方米，甲方將包括地樑在內的的房屋建築工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外牆的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)乙方的施工承包房子主體單價爲每平方米___________(大寫：_________________元)元整。平方面積以滴水爲界;樓梯1個平方按兩個平方計算。二層多砌一堵擋土牆。

三、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起生效。

甲方：_________________

乙方：_________________

簽訂日期：________________

農村建房包工包料的合同9

立合同雙方：

甲方（房主方）________

乙方（承建方）________

根據《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等自願、公平合理、誠實信用的原則下，通過雙方就本住宅建房工程的施工有關事項協商一致，爲規範建造私人住宅工程中雙方的民事行爲，特制定本合同，以資雙方共同信守。

一、工程地點：________。

二、工程概況：本工程爲結構私人居住房，樓層爲層加隔墊層建築。此結構廁所、廚房、陽臺、樑、柱爲現澆混凝土，其它樓板爲預製板，建築面積以實際建築面積爲準。

三、承包方式：

甲方將其住宅以包工不包料，包工期、包質量、包安全、包驗收、包腳手架、包施工機械，以及所有勞務工具的形式承包給乙方承建本工程。

四、承包工程內容：

建築基礎、主體結構的砌磚，扎鋼筋、裝模、拆模、現澆混凝土、樓梯、預製板安裝；室內牆面天棚及後外牆、側外牆粉水泥砂漿，前面外牆磚粘貼；主體頂層瓦面，室外散水，樓面找平，臺階等修建工作。

五、工程質量及要求：

1、乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙和變更要求進行施工，工程質量應達到優良標準，確保安全。因乙方原因達不到工程質量合格條件的，乙方應無條件返工，並承擔一切由返工帶來的`人工和材料損失的費用。

2、房屋建成後，一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。如因質量問題，在質保期內，乙方拒絕維修，甲方有權另請他人維修，所需費用直接從乙方質保金內扣除。

3、乙方如施工過程中遇到圖紙和現場主體結構不相符合，須要變更時，必須與甲方共同協商，協商結果須經甲方同意後，乙方纔能進入下一步施工。

六、工期：

從________年_______月_________日開始建設，工期爲天。如發生下雨、停電、地震及甲方對外關係影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

七、甲、乙雙方權利義務：

1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、碎石、沙子、水源、鋼材、屋面所需的木材、瓦等建築材料。

2、甲方負責協調對外及鄰里關係。

3、甲方應及時撥付工程進度款。

4、甲方有權指導和監督施工過程及質量。

5、乙方應提前通知甲方購買所需的建築材料。

6、乙方施工所需要的，所有電動施工機械，機械上的損耗器材和所有的勞動工具，以及模板、頂木、鎖木、木方、腳手架等由乙方自帶，費用由乙方自理。

7、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

8、乙方必須在施工前和施工過程中做好相關安全措施，如在施工過程中發生的任何安全事故（包括乙方在施工過程中造成第三方的人身傷害等）一切法律責任及經濟損失全部由乙方承擔，與甲方無關。

9、如因乙方自身各種原因，中途自行終止施工，甲方有權拒付乙方之前所施工的一切費用。

八、承包價格：

按建築面積計算，每平米________元，大寫：________元整。建築面積以實際面積爲準，此價包含人工費、工程管理第3頁共4頁費、安全費、材料搬運費、所有勞動工具費、機械費，以及腳手架的費用。

九、付款原則及付款方式：

房屋從開工至每層蓋板後，預付該層人工費的________%，工程整體竣工驗收合格後，餘款付至總價的________%，留5%作爲工程維修質保金，質保期爲一年，待一年期滿無任何質量問題，甲方無息付清餘款。

十、其它未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決。

十一、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，本合同自雙方簽訂日生效，合同履約期完成後失效。

甲方（公章）：________________

法定代表人（簽字）：__________________

__________________年________月________日

乙方（公章）：__________________

法定代表人（簽字）：__________________

__________________年________月________日

農村建房包工包料的合同10

甲方：________________(姓名，身份證號碼)

乙方：________________(姓名，身份證號碼)

甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。

一、承包方式

⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由甲方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從_____年___月___日開始建設，工期爲___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、工程質量

⒈乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。

⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。

⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

三、結算方式

⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

⒉付款時間：第一次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。

四、違約責任及賠償

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的.一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法爲難甲方，視爲乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

3、在乙方無違約行爲的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。

五、其他事項

1發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

3本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

4本合同自簽訂之日起生效。

5以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方：______________

乙方：______________

日期：______年____月____日______年____月____日

農村建房包工包料的合同11

甲方(全稱)：__(以下簡稱甲方)

乙方(全稱)：__(以下簡稱乙方)

依照《____合同法》、《__建築法》及其他有關法律、法規，結合本工程的具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用原則，雙方就本工程施工有關事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：____

周小林

自家住宅

工程地點：郫縣友愛鎮子云村十五組

二、工程承包範圍

承包範圍：建築基礎、主體結構的砌磚、鋼筋、模板、混凝土、預製板安裝;牆面及天棚抹灰;底層地面混凝土墊層、樓面找平;室內外牆地磚、衛生間牆地磚;雨篷、室外散水、臺階以及給水、排水、雨水管及強弱電安裝;衛生間潔具、室外簡易化糞池修建等工作的人工單包項目。各種施工機具、模具均由乙方負責提供。

三、合同工期：

開工日期：二0xx年三月五日

竣工日期：二0xx年五月四日

工程合同總工期暫定爲60天。

四、質量標準及要求：

工程質量要求符合《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20__合格標準。

需要注意的事項：

1、土方回填過程中，要求夯實緊密，不準未夯實就擅自進行隱蔽。

2、砌築牆體過程中，乙方必須保證灰漿飽滿，組砌方法正確，軸線偏移不得大於規範要求，砌築磚體不得出現上下通縫現象。

3、構造柱、樑關模前，應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距是否正確，不得少筋漏筋，保護層留置是否正確，待合格後方可進行關模。模板支撐應牢固可靠，混凝土澆築過程中，應充分振搗，不得漏振，以保證混凝土成型質量。混凝土澆築完畢後，必須進行充分的養護。

4、抹灰工序，必須保證表面平整度、立面垂直度符合要求，陰陽角方正。

5、牆地磚安裝，粘貼牢固，灰漿飽滿無空鼓、裂縫，表面平整。

6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料，不得在施工中浪費，每天砌築時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料，必須保質保量地施工。

五、合同價款承包金額：據實按建築面積每平方米

__元(大寫：人民幣貳佰捌拾伍圓整)進行人工單包結算(含水電安裝)。

六、工程質量：

工程質量以國家建築工程質量檢驗評定標準爲依據。因乙方原因工程質量達不到約定質量標準，乙方承擔工程總造價1%的違約金責任。

因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的，並且無法整改的，乙方承擔全部違約責任。

經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規範及質量要求的，甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改，符合質量要求的.，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，並按不合格部分工程造價的5%承擔違約金。

七、雙方責權

甲方供應該工程所需建築材料及產品。

甲方應及時對工程進度進行審覈，對工程進度款應按照協議約定及時撥付。

甲方指定現場施工用水、施工用電。

乙方應按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工，嚴格按照協議工期完工。

甲方有權對現場工程材料的使用進行檢查和監督，乙方必須聽取甲方的意見並及時糾正。乙方不得把不符合標準的材料用於本工程，否則由此造成的後果及經濟損失均由乙方承擔。

乙方必須注意地下管道及電纜等設施設備。如有遭損壞，後果均由乙方負責。

八、安全施工

工程安全要求達到《JGJ59-99建築施工安全檢查標準》合格標準，無重大安全事故，因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的，由乙方承擔事故所產生的全部責任。

乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定，嚴格按安全、文明標準組織施工。

乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規，保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。

乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度，服從甲方統一管理，並隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。

乙方採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用，由乙方全部承擔。

乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場，由此造成的大小安全事故由乙方負責。

九、工程款支付

自本協議簽訂後，工程施工至主體一層蓋板完畢後，甲方支付給乙方工程進度款1萬元;工程主體封頂，再支付給乙方工程進度款1萬元;工程施工至裝飾階段50%，再支付給乙方工程進度款1萬元;至工程全部竣工，經驗收合格後，甲乙雙方共同收方確認，結算本工程總款，並一次性支付剩餘工程款給乙方。

本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，雙方簽字蓋章後生效。

其它補充條款：

甲方：____

電話：______

____年__月__日

乙方：____

電話：______

____年__月__日

農村建房包工包料的合同12

發包方：________________（以下簡稱甲方）

承包方：________________（以下簡稱乙方）

甲方將位於江津區建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

一、此次建房的施工承包方式爲乙方包工包料。

乙方負責出工建設並自行解決建築施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全（包括稅費、管理費）由施工方全部負責。

二、施工要求

1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更該，需徵得甲方同意。

2、乙方自本合同簽訂後開始施工，工期爲月（合計天），即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素（自然災害）導致停工，其工期順延。

3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發基水泥。建築結構相關要求如下：

基礎：鑽井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。

地圈樑：高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個，間距15cm。構造柱：24cm，鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層，間距15cm，樓面厚度10cm。

樑柱C30，、板面C25地坪打好，排水160，管子3根，屋面天溝寬30cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監督。不包含所有門窗。

4、水、電、氣：建房手續費用由甲方支付，乙方協助辦理。

三、工程價款及付款方式

工程報價：每平方元，主體、樓梯、陽臺以實做建築面積結算爲準，本單位包含稅收。

1、基礎完工付總造價的.%。

2、按每層樓面打好付每層的造價的%。

3、主體完工後付總造價的%。

4、內外抹灰完工後付%。

5、辦理的一切證件（產權證、建房手續由施工方辦理），一年內付錢全部餘款。

6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。

四、工程內容：

包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外牆漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度3。5米，住房每層高度3米。工程內容不含門窗（門市門除外）。

五、安全責任：

施工過程中所發生的安全事故由乙方自行承擔。

六、其他約定：

施工或如涉及居民阻工導致停工，應由甲方賠償負責協調解決。

七、違約責任：

1、乙方承諾：如建好的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低於全部建房款。

2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金5萬元。

八、本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的均可向江津區人民法院提起訴訟。

九、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

甲方簽字：________________

乙方簽字：________________

簽約時間：____年____月______日

農村建房包工包料的合同13

房屋建設方(甲方)：

承包施工方(乙方)：

經甲、乙雙方友好協商，甲方將位於__縣__鎮寧家村的宅基地住宅建設施工項目發包給乙方，雙方秉着平等、自願、誠實、信用的原則，特簽訂此合同，望共同遵守。

一、承包方式

施工工程採取清包，即包工不包料的方式。

二、建設工期

工程建設始於20____年1月12日，乙方保證按如下要求完成工程建設進度：

卸舊：20____年1月12日

動工：20____年1月20日

上樑：20____年2月30日

竣工：20____年5月30日

如工程延期不能實現預定建設進度的，乙方須每延遲一天向甲方支付____元違約金。

三、甲方職責

根據房屋建造需求，甲方及時提供水泥、鋼筋、磚頭、沙子等所需建築材料，以保證乙方按約定的工期順利施工，乙方可在材料購買

質量和價格上作指導性建議。

四、乙方職責

乙方自帶工程施工所需的模板、攪拌機、震動器、腳手架、混凝土攪拌機等一切施工用具(運費由乙方負責)和師傅、小工等施工人員，按甲方提供的圖紙或甲方要求進行施工，並從專業角度提出合理的建議、意見。

(一)承包範圍：

1、房屋主體工程

從打地基、澆灌地纖樑、地盤等起直至屋頂封頂(包括陽臺、樓梯、窗戶、化糞池等必須部分)，均由乙方負責施工。澆地板、各層層面等需按規定使用振動器。

2、乙方施工範圍除房屋主體結構外，還須負責以下內容

(1)水、電、煤氣等管道、線路鋪設和相應配套設施(水電工部分)

(2)外牆、廚房、衛生間、房頂等部位做防水層

(3)地板鋪瓷磚或花崗石、衛生間裝修等貼瓷工程

(4)其他房屋附屬設施樓梯欄杆、陽臺石膏條的安裝

(5)其它需安裝設備，如賣方安裝由其負責，否則由乙方負責安裝

(二)工程質量要求：

1、砌牆平面平整垂直牆角，頂角垂直，砂漿飽滿，澆灌平整、牢實，粉牆光滑平整，牆磚、地磚平實、整齊，縫隙合理，做鋼筋、綁鋼筋符合圖紙要求。內牆水泥糊一層、外牆糊二層。

2、電路按圖紙施工，佈置合理規範、安全;開關、插座佈置合理，能正常使用。

3、水管、排水管道按圖紙設計或甲方要求施工。

以上工程質量如不合格造成的`損失由乙方負責。

五、工程檢查、驗收

在不影響乙方正常作業的情況下，甲方對工程作業進度、質量進行全程監督檢查，並於工程建設完工後一個月內對工程進行驗收。

六、工程款計算方式

房屋主體工程從起磚時開始按實際施工面積計算，按每平方米承包費240元計算。施工內容包括第四條“承包範圍”中的第1項除打地基、澆灌地纖樑、地盤外的部分和第2項中的第(1)、(2)、(4)、(5)計算方法爲：一樓按實際建築面積測量，測量從外牆的中間線開始量起;二樓按一樓測量面積加上陽臺面積計算。

打地基、澆灌地纖樑、地盤的工時費按市場價每日____元計算;貼瓷部分按市場價每日____元計算。

七、工程款支付辦法

工程款採取後結方式，房屋施工至上樑順利完成後支付總工程款的50%，工程完工後支付總工程款的30%，完工三個月後經檢驗房屋質量確無問題的支付餘下的20%。

八、質量保證義務

乙方要保證所建房屋質量可靠，如因乙方施工原因致使房屋在一年內出現漏水、裂縫等輕度質量問題的，乙方應當在一年內免費。如在____年內因施工原因出現地基下陷等嚴重質量問題的，乙方應無償予以返工、改建。

九、安全責任

乙方必須認真按施工操作程序施工，自帶腳手架、安全帶、安全帽等安全設施，並做好施工人員的安全教育，堅持安全第一、質量第一、預防爲主，若施工中發生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。

十、其它未盡事宜

1、甲乙雙方各自的材料、工具，甲乙雙方各自負責保管。

2、乙方施工在保證質量的前提下應愛惜材料，避免造成浪費。

3、本協議一式二份，具有同等法律效力，甲乙雙方簽字後生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。

4、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理，協商不成按《中華人民共和國合同法》和其他相關法律、法規執行。若甲乙雙方發生糾紛應秉着友好的原則先協商解決，協商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。

甲方：

____年____月____日

乙方：

____年____月____日

農村建房包工包料的合同14

甲方：________

身份證號：________

住址：________

電話：________

乙方：________

身份證號：________

住址：________

電話：________

甲方擬建房屋一棟，位置在____________村，由乙方負責承包建設。爲明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本房屋建設承包合同。

一、項目基本概況

建築一共兩層，地基長________米，寬________米。（具體尺寸形狀見圖紙）其中第一層高________米（包括樓板），第二層高________米（包括樓板），房檐向外伸出________至________cm；樓梯兩層，陽臺、廁所現澆，屋頂在預製板上做現澆天溝蓋石棉瓦，女兒牆________米高。

二、承包內容

內容包括：基礎土方施工、墊層、地基施工、基礎土方回填、地面層薄膜隔潮、牆體、圈樑、結構柱、樓梯、樓面、扎鋼筋、陽臺衛生間現澆混凝土、地面找平、門前臺階、房屋前向挑檐及蓋瓦造型、蓋瓦、現澆天溝；屋面上陽臺現澆蓋板；外牆三面水泥砂漿抹面，外牆正面（前面）貼瓷磚（________釐米），天花頂板、內牆用混合沙漿打底刮平（刮白）；屋面雨水排水管接到地面；樓、地面水泥砂漿地面找平；外牆周圍散水、門窗洞口粉刷等。不包含：門窗、室內水電。

三、承包方式及承包價格

乙方爲包工、包料、包質量、包工期、包安全及責任承建甲方房屋，按建築面積每平米費用包乾。工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，並接受合理化建議並採納。乙方自帶一切工器具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，腳手架等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。建築面積計算方式及承包單價：經甲乙雙方協商，建築面積按相關民俗方式計算，具體房屋面積按計算按：

1、一層按建築物外牆邊長×寬計算；二層按建築物外牆邊長×寬計算；如一層外牆四周出散水，則按所出散水投影面積一半計算建築面積。承包價格按：________元/________平方米（________元每平方米）包乾，乙方不得再以任何理由要求甲方增加任何費。

四、付款方式

合同生效後，甲方付定金________元整（大寫：________仟元整）給乙方，該費用在完工結算時從結算款中扣除；乙方大宗材料進場施工，甲方付工程款________元（大寫：________萬元整）；二層樓面板施工完成，甲方付工程款________元（大寫：________萬元整）；屋面板施工完成，甲方付工程款________元（大寫：________萬元整）；剩餘部分經甲方驗收合格，結算完成付清。

五、雙方責任

1、甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。

2、乙方收到甲方定金如不按期開工，甲方可單方面解除承包合同，同時，乙方應雙倍返還定金作爲違約金支付給甲方。

3、乙方在施工地基、樑柱、屋面等關鍵部位時必須通知甲方現場驗收，並保證質量安全。

4、乙方採購的材料如果沒按甲方要求，甲方有權要求乙方應無條件更換。

5、乙方必須按甲方提供的圖紙及說明和雙方簽訂的承包合同施工。

6、乙方自行解決其員工的工資、勞保、保險、吃住生活等。

7、工程不得轉包。

8、建築材料進入施工現場後，由乙方保管。

9、甲方應購買國家標準的`預製構件，包括預製板、踏步、門窗過樑，安裝前應通知甲方現場查驗。

六、質量要求

1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行爲時，有權要求乙方停工或整改。

3、主要材料質量要求：

1）、水泥用南方水泥廠水泥（砌牆和粉刷水泥用合格的________兆帕國標水泥，樑、柱用合格的________兆帕國標水泥）；

2）、鋼筋用漣鋼、湘鋼產的；紅磚、混凝土空心磚、預應力空心板、樓梯板等必須用正規廠家生產的；

3）、所有使用的砂要求用河砂；

4）主體結構混凝土標號不低於________。

4、不得出現：主體牆與水平地面不垂直、牆壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫樑斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋；屋面、外牆面漏水等等，如發現有以上現象，乙方必須進行免費維修並承擔賠償一切損失。

5、衛生間現澆並保證不漏水。

6、基礎下設墊層，磚採用________粘土磚（基礎埋深：室外地面以下埋入不少於________mm）水泥砂漿砌築；一層牆體爲_______粘土磚水泥砂漿砌築，牆厚________；二層爲________混凝土砌塊水泥砂漿砌築牆厚________；圈樑佈置要求每道牆上全部佈置。

7、門窗洞口按圖紙預留，內牆上的洞口粉好，外牆上的門窗甲方安裝時由乙方補縫。

8、工程竣工後，由甲方進行檢查驗收。如出現嚴重建築質量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求爲止。重新修繕的費用（包括修繕工時費用和材料費用），全部由乙方自行承擔。

9、房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

七、安全要求及責任

1、乙方進場施工，甲方付給乙方________元（________元）用於乙方購買本房屋建設期間的保險（該費根據乙方要求支付，不足部分由乙方承擔），乙方必須爲施工人員購買人身傷亡和財產安全險以及第三責任險。

2、乙方必須按照安全規範和技術要求，採取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生。因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，或乙方對施工

工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的，由乙方負全部責任，甲方不負擔任何責任和費用。

八、工期要求

工程工期爲________天，從簽訂合同之日起計算，乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工時間，如因乙方的原因造成工期延期超過________天時，甲方可單方面解除合同並要乙方支付違約金。

九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，見證人執一份，從簽字之日起生效。

附件：草圖5張

甲方簽字（章）：________

乙方簽字（章）：________

見證人簽字（章）：________

日期：________年_______月_________日

農村建房包工包料的合同15

房主：________

建築施工隊：________

根據《中華人民共和國經濟合同法、建築法》及有關法律、法規的規定，爲了明確雙方職責，爲維護雙方利益，避免糾紛，結合本工程實際情況，經雙方共同協商簽訂本合同，並嚴格履行。

一、工程概況

1、工程項目名稱：私人住宅；

2、工程施工地點：________

3、總建築面積：________

4、承包方式：包工包料

5、全包價格：每平方米工價爲________元。

二、工程期限

本工程工期自________年_______月_________日至________年_______月_________日完成。

三、甲方責任

1、甲方向乙方提供建築施工圖；

2、負責組織圖紙設計員向施工人員進行圖紙設計解說交底；

3、保障乙方正常施工，器材堆放及保管室、施工隊食堂場地提供；

4、保障乙方施工用水、電、路通；

5、對工程質量及用料進行全面監督，提出合理要求，發現粗製濫造，違章施工等現象，甲方有權令乙方返工或停工並追究責任損失。

四、乙方責任

1、參加技術圖紙會審、制定施工方案、組織施工人員做好村民協調工作，建築所用材料、機械設備進場、安全設備到位、做好各項準備工作、確保按時開工；

2、按照設計圖紙及施工規範精心施工；除水電、防盜門、樓梯扶手、欄杆和後期精裝等附屬工程及衛生間防水處理由甲方安排第三方施工外，乙方必須積極搞好配合；

3、乙方施工內容：房屋基礎（一米以內由乙方負責，超出部分按市場價格補全）、牆體、樑、架、柱、板、樓面抹平、內外粉刷（混合沙灰，白水泥蓋面）、外牆面瓷磚、鋼筋網架、樓頂瓦面蓋好，主體工程中所有大小項目均由乙方全部完成；

4、安全設施及吊裝運輸由乙方負責購制並安裝到位；

5、每層所需原材料的規格、型號、數量及材質要求必須由乙方提出詳細計劃；商品混凝土必須計算準確；所需輔料（模板、所有房屋用架木）由乙方自己購制；

6、乙方必須服從甲方對工程質量和施工現場的監督管理，並積極配合甲方工程負責人的工作，確保工程質量和工程進度。每道工序完成後，分部分項的.檢查驗收，待驗收合格後，方可進入下道工序施工；

7、乙方必須搞好現場管理，加強安全教育，特別要注意安全意識、遵守操作規程、配置安全設施、防範安全事故。否則，出現任何傷亡事故及財產損失，由乙方全部負責，甲方不負任何連帶責任。

五、付款方式

根據本工程進度按每層建築實際面積覈算，分期付款。動工前支付________萬元啓動資金，屋頂面完工付________萬元，內粉外粉及牆貼面完工全額付清。待工程竣工甲方根據國家質量驗收規範和評定標準進行驗收，驗收結算後餘款付清。

六、其它

1、施工人員的安全保險金，由乙方出資購買；

2、乙方如果中途退場、拖延時間，甲方有權另行安排施工隊，其所有工資作爲自動放棄；甲方所有損失由乙方賠付。

3、本合同一式三份，雙方各執一份，存檔一份。甲乙雙方簽字後生效，具有法律效力作用。

本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

甲方簽字：________

身份證號碼：________________

電話號碼：________

乙方簽字：________

身份證號碼：________

電話號碼：________

________年_______月_________日