內部承包合同15篇

在人們的法律意識不斷增強的社會，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的內部承包合同，希望能夠幫助到大家。

內部承包合同1

發包單位：______（甲方）

承包班組：______（乙方）

根據甲方與建設單位簽訂的工程施工承包合同書（以下簡稱“合同書”），現甲方同意由乙方組織調遣施工隊伍，承擔本工程的施工任務，爲了明確甲、乙雙方的職責，確保本工程的施工安全、工程施工質量、工程施工工期，經雙方協商，訂立以下協議條款，以資共同遵守。

一、工程名稱：村農用橋及排洪溝、村道水毀修復工程

二、工程地點：村民委員會

三、工程內容：______

四、承包形式：包工料

五、工程期限：乙方應按“合同書”規定的施工期限安排施工。工程施工過程中建設單位若給獎金則歸乙方使用，若發生罰款亦由乙方負擔。

六、施工管理：

1、乙方必須嚴格按照施工圖紙技術規範進行施工，確保工程質量，如固工程質量問題造成的一切損失和費用由乙方自行承擔。

2、乙方應加強本工程的施工管理，如固管理不善引起工程的停工或無法繼續完成本工程的施工任務，一切責任全部由乙方負責。

七、安全生產：

乙方應加強安全生產管理，保證本工程現場的施工安全，重視工人的安全教育，做好崗前安全培訓工作，特種作業人員應持證上崗，健全安全生產崗位職責，嚴格執行操作規程安全施工。若由於乙方的管理不善或工人的過失，造成的人身傷亡、設備和工程質量事故，工地火災以及其他人爲事故，其全部責任由乙方自行負責。

八、甲方委派同志爲工地工程技術人員，負責本工程的測量放樣，辦理現場簽證以及工程的決算等事項，乙方指定同志爲本工程工地代表，全權負責本工程的一切有關事項。

九、工程結算：

1、本工程結算按扣除甲方提供的材料後以實際完成的工程量乘以合同單價進行結算。

十、其他有關事項按“合同書”的條款執行，未盡事宜由雙方協商解決。

十一、本協議經雙方簽字生效，工程完工結算付清款項後自行失效。

十二、本協議一式貳份，甲、乙雙方各兩份，同等效力。

甲方：______乙方：______

代表：______代表：______

立協議日期：______

內部承包合同2

甲方：

法定代表人：

住所地：

電話：

乙方：

身份證號碼：

住址：

電話：

丙方：

法定代表人：

住所地：

電話：

乙方作爲甲方工程項目經理，丙方作爲乙方擔保方，就乙方承包工程丙方作擔保的有關事宜達成以下協議內容，共同遵守。

本合同簽訂的基礎：

1、甲方系經過批准，具有工程施工資質的施工企業。類工程施工資質爲級，按照國家規定承攬工程。

2、乙方作爲甲方的項目經理，同時是甲方工程項目部的負責人。

3、甲方工程項目部現有的施工設備由乙方自備。

4、丙方對乙方債務承擔連帶責任保證。

本協議基本內容：

第一條承包範圍及承包方式承包範圍：工程項目，負責甲方承攬並負責施工的全部類工程的施工。承包方式：按照固定比例上繳管理費，自主聘用工作人員、自籌資金、自主施工、自擔風險。

第二條承包期限自年月日至年月日。

第三條工程承攬不論甲方承攬的工程，還是乙方自己承攬的工程，對外均爲甲方承攬的工程，由甲方與建設單位簽署《消防工程施工合同》。

第四條財務管理

1、甲方爲乙方獨立設立財務賬簿，獨立覈算，但是對外結算與支付，必須經過甲方財務統一辦理。甲方與建設單位簽署的《建設工程施工合同》應約定“本工程的所有工程款必須以轉賬的方式轉入乙方（即施工方，也就本合同甲方）的賬戶，否則視爲款項未付。”

2、對外結算：工程預付款、工程進度款和工程結算款均由甲方統一結算進入甲方爲乙方設立的獨立帳戶。結算方式通過銀行票據的形式結算。未經甲方書面授權，乙方不得單獨與建設單位結算工程款。

3、對外支付：由甲方通過乙方的獨立帳戶，統一對外支付材料款、人員工資等各項費用。乙方申請用款時，必須要說明款項的用途，並憑甲方簽名的書面支付書方可支付，做到專款專用。

4、乙方每月向甲方彙報一次工程進度及債務情況，甲方有權派人員到現場覈對大宗建材和機械設備的購買和保管、使用、付款等情況，發現問題及時糾正，同時，應對建設單位的工程進度款及工程款的結算進行履約跟蹤。

第五條勞保統籌基金由甲方統一繳納勞保統籌基金、農民工工資保證金，費用由乙方承擔。

第六條管理費乙方按照施工工程總造價的%向甲方繳納管理費。首次根據乙方與建設單位簽訂合同的價款進行結算，甲方可以從乙方帳戶中直接扣除。待工程結算完畢，多退少補。

第七條人員的僱傭、工資的發放

1、工作人員招聘及工資方法：工程施工人員全部由乙方自行招聘，工作人員的工資由乙方自行承擔。乙方應保障工作人員工資及待遇的按時發放，不得拖欠。因拖欠工資造成的糾紛，由乙方自行承擔。違反上述約定，導致甲方支付工作人員工資，甲方除有權向乙方追償外，同時乙方應賠償甲方一倍的違約金。

2、財務人員、技術人員：財務人員和技術人員由甲方委派，財務人員和技術人員的工資由乙方承擔，其工資標準不得低於甲方工作人員的工資標準。如果由乙方自行招聘技術人員，必須經過甲方考覈合格後方可聘用。

第八條保險辦理、安全管理與責任

1、乙方必須加強安全管理，確保安全施工，遵守安全生產規則，不得強令作業，施工過程中發生的安全事故全部由乙方負責。

2、甲方不定期對乙方進行安全檢查。在檢查過程中，乙方應積極配合甲方的檢查工作，同時接受並積極履行甲方提出的整改方案。

3、乙方同時要爲工作人員投保各項社會統籌保險，特別要投保工傷保險，同時乙方要爲工作人員投保意外傷害商業險。工作人員產生的工傷，全部由乙方承擔，甲方有權從乙方帳戶中直接代爲支付。

第九條項目部內部管理

1、材料採購：所有材料由乙方親自採購，或者由乙方書面授權方可有效。所有入賬之材料發票必須由乙方簽字方可入帳。

2、工程施工管理①項目經理：項目經理由乙方擔任，所有與建設單位的工作聯繫、簽證的簽署均由乙方負責。②技術人員：技術人員由甲方委派，協助乙方施工。③施工人員：

3、人員管理：

4、施工場地管理：

第十條施工設備工程施工設備全部歸乙方所有，不足部分由乙方購買。設備的維護與保養由乙方承擔。

第十一條印章管理甲方應將所有材料採購合同以及勞務分包合同必須蓋有甲方印章，嚴格控制項目部印章的使用範圍。

第十二條違約責任

1、乙方施工過程中出現安全事故，乙方應當積極賠償，如果沒有儘快賠償，甲方有權從乙方帳戶中直接扣除，並給付受害人。如果一方沒有儘快賠付，乙方帳戶中的款項不足以支付，導致甲方承擔責任，甲方有權向乙方追償，同時有權要求乙方承擔甲方賠償額一倍的違約金。

2、甲方積極支付應當支付給乙方的款項，但有權扣除各項稅費。甲方延期支付，每延期一日，支付應付款額萬分之二的滯納金。

3、雙方均應誠實守信履行本協議，不得損害對方利益。如有損害，需賠償對方的損失，同時賠償損失數額一倍違約金。

第十三條擔保條款

1、丙方作爲保證人在本合同項下提供的保證爲連帶責任保證。

2、保證人在本合同項下的保證範圍包括本合同債務、違約金、賠償金、甲方爲實現債權與擔保權利而發生的相關費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、律師費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、郵寄費、公告費等）。

3、保證期間自自簽訂本協議起到工程完工後二年。

第十四條工程竣工後的管理1、乙方應將竣工的相關的資料報甲方備案，並將工程上所發生的債權債務情況以書面形式給予說明。2、甲方可派專人至現場向業主、監理及其他相關人員瞭解情況，進行債權債務覈查。

第十五條協議終止本協議在下列情況下終止：1、協議期滿。2、雙方協議解除。

第十六條通知條款所有的通知事項書面應送交對方，或寄往本合同首頁所列的居住地址。自通知以掛號、快遞或電傳方式發出的10日後，視爲對方已收悉。任何一方變更地址的，應按上述方式通知對方，並在收到對方確認函後，地址變更方纔生效。

第十七條爭議解決甲、乙雙方在履行本合同中發生的爭議，由雙方協商或通過調解解決。協商或調解不成，可以向甲方住所地人民法院起訴。在訴訟期間內，本合同不涉及爭議的條款繼續有效。

第十八條協議生效本協議經雙方簽字蓋章生效。第十九條文本份數本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽字）：

　　法定代表人（簽字）： 丙方（簽章）：

　　法定代表人（簽字） 簽訂時間：年月日

　　簽訂地點：

內部承包合同3

甲方：

乙方：

爲了加強工程項目管理，落實項目承包責任制，確保管理科學化、工作規範化、現場標準化、分工專業化，充分調動雙方積極性，提高項目經營效益，根據有關法律、行政法規的規定，在乙方認可甲方與發包方簽訂的 工程施工合同（含補充協議及附件資料，以後簡稱《施工協議》）的基礎上，按照甲方有關項目管理辦法的要求，經雙方協商，同意簽訂本《工程項目內部承包經營合同書》(以後簡稱合同書)。

第一條 工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程工期：以甲方與發包方簽訂的施工合同爲準

4、工程質量標準：以甲方與發包方簽訂的施工合同爲準

第二條 原則與方式

1、實行項目經理（或項目負責人）負責制。甲方聘任 爲該工程項目經理（或項目負責人，以後簡稱乙方），在工程施工管理實施過程中，代表甲方全面履行《施工合同》，負有第一責任，對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。

2、實行確保上繳，自負盈虧的原則。本項目由甲方統一覈算，實行工程成本單列，確保上繳營業稅、所得稅、管理費等各項稅費。

3、乙方按照“動態管理、優化組合”的原則，配備精幹的項目管理班子（乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審覈備

案），以滿足工程質量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。

4、甲方根據工程項目的需要，派出專業的技術管理人員對涉及工程結算、成本覈算等技術性問題進行技術指導。

5、根據本工程的情況，甲方委派 同志爲派駐現場工程負責人，並全權對現場的質量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監督、管理，定期向公司彙報現場施工情況。

第三條 工程承包範圍及合同工作量

以年 月日甲方同發包方簽訂的工程施工合同的全部內容爲準。

第四條 指標

1、工程承包上交係數：乙方按工程結算總造價的百分之 向甲方上交管理費。營業稅、所得稅、地方或行業規定稅費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等稅費，由甲方按規定稅（費）率向乙方代扣代繳。

2、施工工期：以甲方同發包方簽訂的合同工期和開工日期爲準，乙方確保按《施工合同》規定的工期完成。若乙方造成工期延誤，除按《施工合同》約定執行外，每延誤工期1天罰款 1000 元（因發包方原因造成的工期延誤除外）；延誤工期超過 15 天，乙方無履行合同的能力或無法改變現狀，給甲方的形象和信譽造成損失時，甲方有權終止合同，另派項目經理（或項目負責人）組織施工及管理，乙方應在限期內無條件撤除。乙方若在限期內未撤除，給甲方造成的一切後果均由乙方負責承擔。

3、工程質量：嚴格執行國家建築工程施工質量驗收規範，確保工程質量達到國家驗收 等級標準要求。若發生質量事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

4、安全生產：嚴格按照國家安全操作規程及標準進行施工，杜絕一切安全

事故的發生（如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等）。若發生安全事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

5、文明施工：按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的有關文件規定，實施企業形象工程，所需費用由乙方承擔。

6、工程款回收：按照《施工合同》條款中明確的時間和數量及時收取，回收率達 100%。

第五條 有關支付工程款的規定：乙方按《施工合同》的規定向發包方和甲方報送當月完成統計工作量報表和下月的進度計劃報表，並提出下月所需資金材料計劃，提出月結成本（會計報表），甲方對乙方月結成本進行及時審覈，確保工程資金專款專用。

第六條 有關工程保脩金的規定：工程竣工保修期滿後，待甲方從發包方處將保脩金收回後，保脩金一次性返還給乙方；若在保修期發包方要求進行保修，乙方應及時派人員進行保修，費用由乙方承擔，否則不退保脩金。

第七條 有關風險抵押金的規定：按招標文件規定向發包方繳納的工程履約保證金，由乙方負責全額繳納，並以此作爲乙方向甲方交納的風險抵押金。在工程竣工結算後，若工程全部按《施工合同》履約，未出現質量、安全問題，已收回所有債權未發生虧損和債務的，及工程竣工資料完整，也未出現《施工合同》規定不予退還的情形，待發包方返回履約保證金後一次性退還乙方。若出現其它問題則待問題處理後再退還。

第八條 債權債務的處理：項目結束，內部結算前，乙方必須結清所有債權債務。若乙方隱瞞債務，則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保脩金中予以抵扣，不足部份乙方必須以自己的動產和不動產來補足差額或清償債務，並承擔因此給甲方造成的一切損失。

第九條 施工總結：項目施工結束，乙方應就工程項目建設情況進行總結，

甲方就項目施工綜合情況進行考覈評審。若乙方嚴格按照合同執行，並完善合同的全部內容得到各方認可後，甲方獎勵工程結算總價的百分之給予乙方自行分配，其具體分配方案由乙方制訂，報甲方批准後實施。

第十條 財務管理：爲保證項目資金專款專用，該項目工程款一律劃入甲方所開設的銀行專用帳戶： 。工程款一經劃入，由甲方按協議收取費用和上交稅費後，全部支付給乙方，不得截留和挪用乙方工程款。但乙方必須將工程款用在該項目工程上，不得另作它用。工程完工時，按業主合同要求扣留質保金。

第十一條 作爲本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

附件一 承包經營合同書實施細則

附件二 聘用協議

附件三 安全生產目標責任書

第十二條 本《合同書》經甲、乙雙方蓋章或簽字後生效。工程交工驗收，工程尾款回收完畢，與本工程有關的債權債務清理完畢並經審計後，本《合同書》自行失效。

第十三條 本《合同書》一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲 方： 乙 方：

　　擔 保 方：

　　年月 日

內部承包合同4

甲方(發包人)：

公司地址：

乙方(承包人)：

身份證號碼：

家庭地址：

聯繫方式：

爲充分調動項目部生產積極性,明確承包範圍內的責任和義務，搞活企業經濟、發揮企業經營承包責任制的作用,經公司研究決定,現將工程發包給乙方,經雙方充分協商,達成如下合同條款：

第一章 工程概況

一、工程名稱：

二、建設單位: 三、工程結構:

四、結構層次:

五、工程造價:

六、質量等級:

七、施工安全:

八、開工日期:

九、竣工日期:

第二章 承包內容

一、本工程採用項目經理承包責任制,對工程、安全、質量、工期、費用等以明確責任的方式實施承包。

二、本工程項目經理和項目負責人均由乙方擔任，負責本工程項目工作，但甲乙雙方不形成勞動合同關係，僅是項目工程承包合同關係;本工程行政上須受甲方領導,業務上須受甲方及有關安全部門的管理及指導。

三、承包合同約定,該工程甲方按工程決算造價的 %收取管理費用和稅金，以上費用甲方從工程進度款中按比例直接予以扣取;如遇到徵收個人所得稅及其它稅費，應由乙方交納;建設單位要求的工程墊付資金,由乙方承擔;乙方在承包期間所發生的一切債務均由乙方承擔，與甲方無關。 四、甲方同該工程建設單位簽定的《建設工程施工合同》及《補充協議》約定的內容，均由乙方負責履行。

五、工程質量、施工安全、機械事故等造成的一切經濟損失均由乙方承擔。

六、本工程在生產經營活動中，乙方須自負盈虧、獨立覈算。建設單位支付的工程款必須先轉入甲方財務賬戶，甲方按合同約定扣除相應比例的管理費和稅金。餘款根據乙方擬定的用款計劃，經甲方審覈後轉入乙方指定用款賬戶。

七、乙方必須在甲方轉進度款到指定用款帳戶時提交材料費發票75%，人工工資發票25%，其他開支發票及財務帳目交給甲方財務;如因帳目不全、票據不真實而導致的後果,除應按稅務部門的要求繳納或補繳各項稅、費外,還應承擔由此產生的全部責任。

八、甲方保證該工程資金專款專用，如擅自挪用乙方工程資金,造成乙方損失的,責任由甲方承擔。在承包期間, 若甲方發現乙方用款與工程進度不符或將工程款挪用到其他地方時,甲方有權進行處理並不再撥付工程款,甲方還有權單方面無條件解除本合同，由此造成的損失由乙方承擔。

九、安全要求:嚴格履行《甲方安全管理獎懲制度》

十、質量要求:嚴格履行《甲方質量管理獎懲制度》

十一、工程在開工前,乙方必須與勞務公司簽訂勞務合同。如不簽訂勞務合同，甲方將對乙方嚴肅處理，同時停辦該項目的一切生產業務。因乙方不簽訂勞務合同所造成的一切後果，均由乙方全部承擔。

十二、乙方交納工程保證金的數額

保證金的保證範圍

保證金的退還時間

第三章 雙方責任、權利和義務

一、甲方部分：

1、乙方在施工中，因工程進度、質量、安全文明施工、財務管理等不符合國家、地方相關法律、法規、政策、行業標準等規定及公司相關管理制度的，甲方有權批評指正、責令停工整改;情節嚴重的，甲方有權單方面無條件解除本合同，造成的一切後果及給甲方帶來的損失均由乙方承擔，甲方還有權追究相關法律責任。

2、組織圖紙會審及技術交底，審查工程預算、材料分析、工程施工組織設計，協助辦理工程變更籤證，解決技術疑難問題。

3、執行企業施工工藝標準，並按相應標準定期對乙方的生產經營、工程質量、安全生產、文明施工等進行監督檢查及指導。對違反工程施工程序，質量標準，安全生產，財務制度等行爲給予糾正;參加隱蔽工程、主體結構、竣工驗收工作，做好工程覈查和評比上報工作;協助、督促、審覈乙方做好工程質量安全文明等業內資料，保全資料存檔的完整性。

4、提供市場材料行情，對乙方自購材料進行價格和質量監督，協助乙方採購工程緊俏物資。

5、協助乙方做好防火、防盜工作，認真檢查防火、防盜設施及設備，定期或不定期抽查工地現場值班保衛工作。同時協助乙方正確處理各類糾紛事件，做好社區服務工作，但不承擔乙方任何經濟或法律責任。

二、乙方部分：

1、乙方必須無條件地承認及執行甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》及《補充協議》的條款，全面履行約定的義務並承擔其責任，確保工程質量達到甲方與建設單位約定的質量標準。

2、嚴格執行國家和地方政府的法律法規，依法經營、安全生產、照章納稅、嚴格管理;遵守甲方的規章制度，接受甲方的監督、檢查與指導，如實呈報生產、質量、安全、財務等情況，完成各項經濟技術指標。

3、維護甲方的社會信譽，全面接受甲方的領導,樹立公司形象,維護公司利益,全面提高員工素質。嚴格履行工程合同，按圖紙設計要求施工，確保安全生產、工程質量、工期進度和文明施工，爭取優質工程。有權在公司內部或社會上聘用工地其他管理人員和施工人員;凡經有資質或持證上崗的必須符合規定，並報甲方勞資部門備案。根據有關規定的範圍有權決定管理人員和生產班組的工資、補貼和獎金。

4、協調好與建設單位和當地社會關係，做到不擾民。根據本工程合同和圖紙要求進行施工，做好工程開工和竣工工作，確保工程按期、按質、按量竣工。

5、嚴把工程質量關，按國家現行頒發的工程施工和驗收規範，嚴格把好工程施工程序關，經質檢部門認可後，方可進行下道工序施工。做好工程質量、工程安全等資料的收集、整理、編制等工作，確保資料完整合格。在設計圖紙的合理年限內，出現質量問題，應自行承擔一切經濟損失和法律責任，如甲方向相對人承擔義務，則有權向乙方進行追償。

6、確保施工安全及文明施工標準。有得力的安全措施並責任到人，保證施工各環節的安全;上崗工人應進行上崗前安全教育，特殊工種應持證上崗;生產工程中應防護到位，要經常開展安全教育活動，安全警示醒目。如發生安全隱患及安全事故，乙方自行承擔經濟損失及全部責任，乙方必須爲其聘請工人簽訂勞務合同和購買社保和保險，乙方所聘請工人出現任何安全責任均爲乙方負責，均與甲方無關。

7、工程竣工後，乙方在保修期內承擔保修責任。乙方應執行國家有關規定，負責做好定期回訪維修、保修工作，乙方自行承擔回訪費用及返修工程費用;出現質量問題，乙方應在接到業主或甲方通知之日起2日內進行維修處理，若乙方延遲、拒絕或沒有能力進行修維處理，甲方有權另行安排專人進修維修處理，所發生的一切費用，甲方有權從乙方的工程維修基金中予以直接扣除。

8、在生產經營中，對工程質量、安全生產、債權債務全權負責。承包期內，發生各種事故應積極、妥善處理，並獨立承擔由此發生的各種風險、事故、債務、糾紛等造成的經濟損失及全部法律責任，同時要積極協助配合有關部門調查和處理，並將結果報甲方備案。

9、在生產經營中，該建設工程項目的盈虧、稅費、債權債務及其法律責任和經濟責任均由乙方負責，若造成甲方承擔責任，甲方有權向乙方追償。甲方爲此項目提供的法律事務，所需的律師費、差旅費、訴訟費等亦由乙方支付。

10、乙方必須遵守甲方的財務管理制度，在申請使用工程款時要註明用途。付材料費要註明材料名稱、數量、價款，付人工工資要註明工種，並附上相關人員簽字的工資表。單位工程付款總額必須嚴格控制在本合同價款總額內，超出部分的用途，甲方不授權，發生經濟糾紛由承包人自負。

乙方必須逐月進行工程成本覈算，建立物資收發臺帳、人工工資臺帳，嚴格控制成本開支，如實建立工程成本帳，不得私分工程款，不得變賣或轉移工程材料，否則視爲嚴重違約，甲方有權單方面無條件解除本合同並追究乙方經濟責任與法律責任。

11、乙方應積極配合，接受甲方對本工程項目施工組織、工程質量、安全等監督、檢查和指導。乙方對甲方檢查提出的意見必須落實整改，並將整改情況回覆甲方。

12、本工程所需要的各類材料，除建設單位供應的材料外，在價格合理的基礎上，原則上主材由甲方供應，乙方嚴格驗收，杜絕劣質材料或不合格材料進入現場。主要建築材料不論是建設單位、甲方供應，還是承包人自行採購，材料數量必須嚴格按照材料分析上的數量採購;超出部分的材料，應有工程量清單或簽證，否則甲方不授採購權，發生的經濟糾紛由乙方自負。

13、乙方在承包期間不得以任何理由中途停工、罷工或退場。承包期間乙方如因與建設單位發生矛盾或墊資造成壓力過大要求退場等其他原因導致乙方想放棄項目承包的情況發生時，乙方在沒有徵得甲方同意的情況下不得將項目工程自行轉包給他人，否則甲方有權立即收回項目，並對工程進行劃線。劃線前所有的債務及責任由乙方自行承擔，如停工，所造成的一切損失由乙方承擔;如隨意退場，視爲乙方違約，本合同自行終止，乙方除了承擔由此

給甲方造成的一切損失及相應的法律責任外，其退場前所發生的工程價款，費用等不再結算，作爲甲方更換項目承包人的損失，其在施工前的準備工作費用和施工中的一切其他費用均由乙方負責承擔，現場臨時設施不準拆除或轉賣，作爲甲方更換項目承包人時使用，同時，甲方按乙方退場的情況，不再結算並給付乙方任何工程費用。

14、本工程乙方不得轉包或分包，特殊情況下需轉包或分包的，必須徵得甲方同意，否則，甲方有權單方面無條件解除本合同，由此造成的一切損失由乙方承擔。

15、乙方在承接工程過程中使用甲方一級或二級註冊建造師證時，一級建造師支付工程總造價(20xx萬以下的按3‰，20xx萬以上按2‰收取)，二級建造師支付工程總造價(20xx萬以下的按2‰，20xx萬以上按1‰收取)作爲支付建造師使用證書的風險費用。

第四章 雙方承諾

一、乙方在洽談、承接和實施工程項目中應承擔所發生的一切費用。施工過程中造成的財產損失、人身傷亡、安全事故等法律後果及由此給甲方造成的連帶責任的後果，均由乙方全權承擔，若甲方承擔了義務，有權向乙方追償。

二、甲乙雙方互不承擔對方的債權債務責任。

三、甲方積極支持配合乙方的生產經營。

四、乙方按本合同約定上繳所有的稅費和管理費用後，甲方不干預乙方稅後利潤分配。

五、乙方在生產經營過程中所發生的債權債務均自行承擔。

六、乙方與材料商簽訂的購物協議，甲方不作擔保，其行爲自負。

七、對於乙方因拖欠民工工資，造成民工投訴並不能及時處理解決的，投訴額在拾萬元以上(含拾萬元)，甲方將按工程合同價的2%給予處罰;拾萬元以下的，按工程合同的1%給予處罰;被媒體曝光的，根據情節輕重，另處壹萬元至拾萬元的罰款。

第五章 擔保條款

乙方應自行解決項目工程所需的一切施工機械設備。乙方同意將施工現場的施工機械設備及所有周轉材料作爲承包合同的擔保抵押給甲方，若乙方發生嚴重違約行爲或不能按本合同的約定及甲方的規定、要求完成項目施工或造成虧損無法支付欠款等情況給甲方造成損失的，甲方無須徵得乙方的同意，有權處置抵押物，並就處置的款項享有優先受償權利。

第六章 違約責任

一、本合同內容如需變更應經雙方協商同意，並另行簽訂補充協議方有效。任何一方違反本合同約定的義務，應按約定承擔違約責任，並賠償對方的經濟損失。

二、甲乙雙方應積極履行本協議約定的權利與義務，若一方違約造成合同不能履行或不能完全履行，違約方又不採取補救措施的，另一方有權終止本合同，違約方按約定要求賠償守約方經濟損失並承擔法律責任。

三、乙方必須按時支付工人工資，若有工人起訴，甲方有權從工程款中予以直接扣除並支付給工人，甲方還有權根據情節輕重，並處貳萬至伍萬元罰款。

第七章 其他

一、合同期間如遇國家及上級管理部門新的政策性規定時，將按其有關條例執行。

二、甲乙雙方應對本合同內容及本合同談判和履行過程中所知悉對方的商業祕密及對生產經營構成影響的信息、資料負有保密責任，未經對方書面同意不得向任何與本合同無利害關係的第三人透露，否則違約方負責賠償由此給對方造成的一切損失。

三、乙方完成該建設工程項目後，應將相應印章、一套完整的工程竣工資料移交於甲方，且將一切債權債務等與該項目有關的情況報送甲方，經甲方審覈，乙方繳清所有稅費，履行完所有債權債務後，雙方簽訂解除協議後，本合同終止。

四、本合同未盡事宜，由雙方協商簽署補充協議，補充協議具有同等法律效力。

五、因本合同及補充協議履行過程中，發生糾紛，雙方首先應協商解決，協商不成可提請相關部門或甲方所在地法院裁決。

六、本合同一式叄份，甲方持貳份，乙方持壹份，雙方簽字、蓋章即生效，每份具有同等法律效力。

甲方(簽章)：法定代表人：聯繫電話：擔保人：簽約日期： 年月 日

乙方(簽章)： 法定代表人： 聯繫電話： 擔保人： 簽約日期： 年月 日

內部承包合同5

甲方：________________（以下簡稱甲方）

乙方：________________（以下簡稱乙方）

1、現乙方承包甲方租金，乙方付甲方押金貳萬元，承包款三個月陸萬元，一次付清。____月以後必須按時付給租金。

2、甲方負責把船送到指定地點，燃油費由乙方負擔，甲方安排一人負責船舶的設備維護（費用由甲方負責）和炊事工作，工資由甲方負責。

3、如遇自然災害和年節假日，船舶不能生產，甲方應減除租金，甲方必須保證船舶設備正常生產，每月28天以上，如維修超過兩天應減除租金。

4、乙方不負責甲方船舶在船籍港的任何費用。

5、本次承包有效期________年，雙方不得以任何理由終止合同，未經雙方同意，如任意一方終止合同，造成的後果由終止合同方負責賠償對方的損失和費用。

6、如到期解除合同，甲方必須退還乙方押金貳萬元，乙方必須平安的送甲方船舶離開XX水域。未盡事宜，雙方共同協商解決。望雙方真誠合作，同等互利。

7、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字後生效。

甲方：________________

乙方：________________

________年____月____日

內部承包合同6

甲方：乙方：

甲、乙雙方經友好協商，就乙方在甲方所管理的 香緹雅郡西XX所屬廣告牌、電梯廣告和發佈廣告等事宜達成如下協議：

一、戶外廣告牌材質： 鍍鋅鐵方管、噴繪布、亞克力板等 。廣告牌及電梯內廣告位。

二、合作方式及費用

1、 甲乙雙方商定乙方獨家買斷經營香緹雅郡小區廣告經營權________年。

2、乙方按每年支付甲方玖萬 元整（90000元）。作爲廣告牌及電梯內廣告________年經營費用。

3、合同簽訂____日內付陸萬元整，________年____月____日前將所有餘款付清。

三、合作期限

1、甲、乙雙方合作期限爲________年。

2、合作期限（即）： ________年____月1____日 —————— ________年____月____日

3、如遇不可抗力造成發佈時間縮短，按照相同的天數進行延長補償。

四、雙方的權利和義務

1、乙方負責小區內所有廣告牌的投資、安裝，廣告發布權歸乙方所有。

2、甲方有義務看護該小區內所有廣告牌，如遇到破壞、偷盜等行爲時甲方的相關人員應及時制止。有損壞、丟失甲方相關人員應及時告知乙方。甲方不承擔廣告牌丟失或破壞的責任。

3、在本同約定的廣告牌建設位置甲方不得以非正當理由阻止廣告牌的安裝。

4、廣告牌建設安裝時甲方應配合乙方施工並提供必要的方便。安裝時不得破壞甲方的設施。

5、甲方負責監督管理小區其他亂貼、亂塗的廣告現象。

6、乙方刊登的廣告內容必須符合有關廣告的法律法規。廣告刊登的內容：要有利於居民身心健康遵守社會公德和職業道德、不欺騙和隱瞞消費者，保證廣告刊登內容的合法性。若因此帶來不良後果或行政處罰有乙方承擔一切責任。

五、本協議期滿後，甲、乙雙方如想繼續開展此項合作，在同等條件下，甲方有優先權。

六、本協議的補充附件與本協議具有同等法律效力，經雙方簽字、蓋章後生效。

七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。本協議自雙方簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

________年____月____日

內部承包合同7

經公司研究指派×××項目經理爲本單位工程負責人(以下簡稱甲方)，模板分項工程交由×××小組(以下簡稱乙方)承包，經協商制定本條款，雙方務必遵照執行。

一、承包項目：

整個工程的模板製作、安裝和拆除。

二、承包方式：

採用包工包料的方式，未經甲方的同意，乙方不得私自將模板工程轉包他人。

三、承包價格：

不分構件類型和部位：做合格工程××元/m2，做優良工程××元/m2。

四、工期要求：

從工序交接日起，基礎模板在××天內完成，主體模板每層在××天內完成。屋面梯蓋、欄板和水箱在××天內完成。

五、材料要求(僅對包工包料而定)：

1、支撐應選用質地堅硬，無腐朽的松木，不低於Ⅲ等材，含水率應不低於25%;模板應全部採用膠合板(支撐的水平拉結條除外)。

2、膠合板要求新材佔××%，舊材佔××%，模板的支撐的尾徑不應小於××cm。

六、質量與施工要求：

1、模板及其支架應根據工程結構，荷載大小，地基土類別，施工設備和材料供應等條件進行設計。

2、模板及其支架應具有足夠的承載能力、剛度和穩定性。

3、模板安裝和澆築混凝土時，應對模板及支架進行觀察和維護，不得發生漲模、鬆動和坍塌的事故。

4、安裝現澆多層房屋和構築物的上層模板及其支架時，下層模板應具有承受上層荷載的承載能力。

5、當下層模板不具有承受上層荷載能力時應加設支架支撐;上層支架的立柱應對準下層支架的立柱。

6、在塗刷模板隔離劑時，不得沾污鋼筋和混凝土接槎處。

7、模板的接縫不應漏漿;在澆築混凝土前，木模板應澆水溼透。

8、澆築混凝土前，模板內的紙屑、木塊等雜物應清理乾淨，特別是柱內的混凝土掉渣要處理乾淨。

9、跨度大於4m的樑板，其模板應按設計要求起拱;當設計無具體要求時起拱1/1000-3/1000。

10、固定在模板上的預埋件、預留孔和預留洞均不得遺漏，且應安裝牢固。

11、模板安裝允許偏差：軸線位移5mm;底模上表面標高±5mm;柱樑截面尺寸+4mm，-5mm。.

12、模板安裝允許偏差：層高在5米以內的柱垂直度爲3mm，相鄰兩板的表面高低差2mm，表面平整度5mm。

13、底模及支架拆除時，應根據同條件養護的砼試塊送去抗壓待強度達到施工規範的規定時方可進行拆除。

14、側模拆除時的混凝土強度應能保證其表面及棱角不受損傷。

15、模板拆除時，不應在樓層上形成衝擊荷載。拆除的模板應分散堆放並及時將其運至地面堆放。

16、工地應建立相應的質量責任制度和質量獎懲辦法;實行誰施工、誰負責的管理制度。

17、每個技術工人在下班前半個小時均應對本日作業成果進行檢查，發現有質量上的問題應及時返修。

18、班組長應對本班組的操作質量全面的負責，每日至少對作業成果檢查一次並及時對不符合項進行返修。

19、除以上交底外，尚應遵守國家標準、規範和規程;並且嚴格執行建設工程強制性條文要求。

七、安全要求：

1、進入施工現場人員必須戴好安全帽，高處作業人員必須佩戴安全帶，並應繫牢。

2、經醫生檢查認爲不適宜高處作業的人員，不得進行高處作業。

3、工作前應先檢查使用的工具是否牢固，板手等工具必須用繩鏈系掛在身上，釘子必須放在工具袋內，以免掉落傷人。工作時要思想集中，防止釘紮腳和空中滑落。

4、安裝與拆除5m以上的模板，應搭腳手架，並設防護欄杆，防止上下在同一垂直面操作。

5、高空、複雜結構模板的安裝與拆除，事先應有切實的安全措施。

6、遇六級以上的大風時，應暫停室外的高空作業，雪霜雨後應先清掃施工現場，略幹不滑時再進行工作。

7、二人擡運模板時要互相配合、協同工作。傳遞模板、工具應用運輸工具或繩子繫牢後升降，不得亂拋。

8、模板裝拆時，上下應有人接應。嚴禁從高處拋下，高空拆模時，應有專人指揮。並在下面標出工作區，加圍欄，暫停人員過往。

9、不得在腳手架上堆放大批模板等材料。

10、支撐、牽杆等不得搭在門窗框和腳手架上。通路中間的斜撐、拉桿等應設在1.8m高以上。

11、支模過程中，如需中途停歇，應將支撐、搭頭、柱頭板等釘牢。拆模間歇時，應將已活動的模板、牽杆、支撐等運走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而附落。

12、模板上有預留洞者，應地安裝後將洞口蓋好，混凝土上的預留，應在模板拆除後即將洞口蓋好。

13、拆除模板一般用長撬棒，人不許站在正在拆除的模板上，在拆除樓板的模板時，要注意整塊模板掉下，尤其是用定型模板做平臺模板時，更要注意，拆除人員要站在門窗洞口外拉支撐，防止模板突然全部掉下傷人。

14、在模板上架設的電線和使用的電動工具，應用36伏低壓電源或採用其它安全措施。

15、裝、拆模板時禁止使用小楞木作立人板。

16、高空作業要搭設腳手架或操作檯，上、下要使用梯子，不許站立在牆上工作;不準在樑底模上行走。操作人員嚴禁穿硬底鞋及有跟鞋作業。

17、裝、拆模板時，作業人員要站立在安全地點進行操作，防止上下在同一垂直面工作;操作人員要主動避讓吊物，增強自我保護和相互保護的安全意識。

18、拆模必須一次性拆淨，不得留有無撐模板。拆下的模板要及時清理，堆放整齊。

19、在模板垂直運輸時，必須符合要求，以防墜落傷人。模板頂撐排列必須符合施工荷載要求，尤其遇地下室頂模板、支撐還另需考慮大型機械行走因素，每平方支撐數，必須符合設計要求。拆模時，臨時腳手架必須牢固，不得用拆下的模板作腳手板。腳手板擱置必須牢固平整，不得有空頭板，以防踏空墜落。

內部承包合同8

甲方：

乙方：

甲、乙雙方在自願、平等的基礎上，甲方將垃圾壩、截污壩以單包工的方式承包給乙方施工，結構按甲方提供的圖紙爲準，如有結構上出現不妥之處，甲方、乙方協商處理。

一、乙方必須按施工規範嚴格施工，保證施工做到按施工規範嚴格施工，做到擋牆平整、垂直，外牆溝皮條縫，內牆粉2公分做到平整光滑。工程完工驗收達到合格標準(以有關各部門驗收爲準)。

二、甲方材料運到現場：150米以內由乙方自行解決。

三、工程竣工後甲、乙雙方按實際工程量測量計算後按立方結算。

四、施工單價：_元/M(不含稅收)，土方開挖按由甲提供，按實際工作量結算。

五、付款辦法：每月進度按60%，工程驗收後按40%，付款。

六、甲方必須提供水、電。

七、施工中乙方必須安全施工，若發生任何傷害事故，甲方不承擔一切經濟責任和法律責任，均由乙方負責，如施工中產生失誤所發生的材料費由乙方自負，除遇不可抗拒的因素外。

八、施工工期從5月20日起到8月24日止。工期爲90日，若超期一天罰款500元，若遇不可抗拒的因素，與甲方商議，工期順延。

九、施工中乙方必須要有技術人員在現場管理，配合甲方統一管理。如不聽現場人員指揮和管理，甲方有權解除本合同。

十、施工中某些技術要求按甲方要求施工。

十一、吃宿由乙方自行負擔。

十三、乙方在施工中不得故意刁難和無理取鬧，中途不幹退場，按實際完成工程量造價的三分之一計算。

十四、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：__________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日__________年____月____日

發包人(全稱)：（以下簡稱甲方）

承包人(全稱)：（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》_、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概括

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

羣體工程應附承包人承攬工程項目—覽表(附件1)

工程立項批准文號：

資金來源：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數_天

四、質量標準

工程質量標準：

五、合同款價

金額(大寫)：_元(人民幣)_￥：_元

六、組成合同的文件

組成本合同文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等局面協議或文件視爲本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同款價及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：_年_月_日

合同訂立地點：

本合同雙方約定_後生效。

甲方(公章)：__________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日__________年____月____日

內部承包合同9

甲方：

乙方：

爲了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業經濟效益，增加項目經理及項目相關人員的收入，經浙江裕衆建設集團有限公司黨政聯席會研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執業資質、施工業績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即吳明中爲工程項目的承包人。

根據《浙江裕衆建設集團有限公司工程項目承包管理辦法》第條的規定，雙方本着公開、公平、平等、自願、誠實信用的原則，達成如下協議：

一、承包的方式：

風險抵押、個人承包乙方同意向甲方交納風險抵押金伍拾萬元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。

二、承包的期限：

自20____年12月1日至該工程竣工交驗(工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢)。

三、承包工程項目概況：

工程名稱：化學工業區勇進路標段二工程

承包範圍：土方、道路、橋樑、排水等工程

總日曆工期：300天

如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。

四、承包的指標:

1、成本指標：本工程承包價款確定爲(大寫)：貳仟叄佰玖拾柒萬伍仟貳佰貳拾伍元捌角壹分(小寫￥23975225.81元)。承包範圍內總價一次性包死。

2、質量指標：一次驗收合格率100%。

3、安全指標：無重傷、死亡事故發生。

4、進度指標：滿足總承包合同的要求,

五、甲方的職責和權限:

1、甲方的職責

(1)負責組織施工合同"交底"和施工組織方案的審定以及建設單位、地方社會環境資源的聯繫銜接。

(2)負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制。

(3)協助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優申報。

(4)負責組織項目管理期間和終結時的考覈審計。兌現項目承包人經濟收益(包括薪金)或實施經濟賠償處罰。

(5)協助乙方選聘項目管理人員，組建項目經理部，配置其他生產要素。

(6)根據項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

2、甲方的權限

(1)有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監督、協調。

(2)除建設單位指定外，有權將項目的安裝工程分包給集團公司所屬專業公司。

(3)乙方違法、不執行國家標準不按規範進行管理施工、違反集團承包管理辦法的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經濟處罰、終止承包合同、調整承包人。

六、乙方的職責和權限:

1、乙方的職責

(1)代表企業實施項目管理，遵守國家法律法規，執行強制性標準，執行企業相關管理制度，積極維護企業合法權益。對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理。

(2)根據國家規範組織編制項目管理實施計劃。

(3)組織實施施工現場的生產要素的配置和管理。

(4)組織制定和實施項目經理部各項管理制度。

(5)在企業授權範圍內負責與建設單位、監理單位、地方政府相關部門、企業管理層的工作聯繫和協調，負責勞務分包、協作單位的管理。

(6)解決施工現場和項目經理部出現的問題，發現和處理突發事件。

(7)負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經濟資料。

(8)協助企業進行項目的檢查、鑑定和評優、評獎申報。

(9)負責員工的管理教育、企業文化和精神文明建設。

(10)接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監督，認真落實整改意見，提高管理水平。接受本企業的檢查監督和考覈審計。

(11)處理項目經理部善後工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交。

(12)按照甲方的要求報送完成各種指標的情況。

(13)按分公司規定及時足額交納職工的各種保險及住房公積金等費用。

2、乙方的權限

(1)代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規，執行強制性標準、規範和甲方相關管理制度。

(2)根據甲方的授權，組建項目經理部，主持項目經理部全面工作。

(3)確定項目經理部組織架構，選擇聘用管理人員和生產工人，少數關鍵崗位的管理人員按規定程序可外聘。確定管理人員職責、權限，並組織考覈獎懲。

(4)有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發包方備案。

(5)甲方授權的範圍內自行組織物資採購。

(6)按照集團公司資金管理辦法，決定其項目資金的使用。

(7)按照以收定支、效率優先的原則決定項目經理部人員薪酬分配(參照局對項目薪酬分配管理辦法)

(8)根據企業授權，協調處理與項目有關的內外部事項，重點跟蹤後續工程項目和參與其他項目的經營活動。

七、甲方對乙方承包經營管理效果的考覈、評價:

1、甲方分期(分段)、分類對乙方承包情況進行考覈。

2、考覈以甲乙雙方共同籤認的"考覈計劃表"進行。

3、當甲方得知乙方惡意不完成承包指標時，可隨時對乙方進行考覈、處罰。

八、甲方對乙方的獎勵(或甲乙雙方的利益分配):

1、確定項目上繳指標爲工程總造價的5%。

2、出現虧損，經考評，甲方對乙方的風險抵押金不予返還。

九、合同的解除與終止:

1、如出現下列情況之一甲方可解除承包合同，沒收風險抵押金：

(1)履行合同時，出現了乙方未能實現主要承包指標的情況。

(2)乙方沒有全面履行第六條中約定的職責，管理混亂，經甲方考覈，認爲難以完成承包指標。

(3)有虛盤冒驗等弄虛作假行爲。

(4)嚴重違反企業管理制度，經批評教育，未能改正。

(5)違法、違規經營，造成惡劣影響的。

(6)在業主和甲方都認爲乙方不稱職的。

(7)經甲方覈實等其他違約情況。

2、當出現下列情況時，乙方可解除合同，甲方應返還風險抵押金：甲方未按合同約定履行其職責，致使工程項目無法進行。

3、當出現下列情形之一時，合同終止：

(1)雙方約定的承包目標實現或部分實現，甲方向乙方兌現了全部獎勵後。

(2)當一方將解除合同的通知送達另一方時。

十、合同糾紛的解決方式:

1、雙方在履行承包合同產生糾紛時，首先應協商解決。

2、雙方協商解決不成時，依據集團公司工程項目責任承包管理辦法，進行調解。

十一、合同的成立與生效:

1、本合同自甲乙雙方簽章之日起成立。

2、本合同自乙方交納風險抵押金之日起生效。

十二、其他:

1、本合同的附件是合同的組成部分，與本合同具有同等效力。

2、本合同未盡事宜，雙方另行協商，所訂協議與本合同具有同等效力。

3、本合同一式四份，雙方各執二份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

內部承包合同10

發包方：（以下簡稱甲方）

承包方：身份證號碼：（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程勞務分包事項協商一致，訂立本合同。

第一條：工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

第二條：工程承包方式

勞務費承包

第三條：工程承包範圍

一、裙樓、主體的砌體工程、架空層、標準層的抹灰工程、屋面工程（除CPS防水外）、外牆裝飾工程、其它專業的收口補洞工程；室內抹灰簡易腳手架搭拆；衛生間坑內抹灰和填渣土工程；門、窗邊的堵漿工程等。

二、地面工程至設計標高。

三、設計增、減變更的工程內容。

四、圖紙設計標高所涵蓋的明示或暗示的工作內容（主體結構鋼筋、砼澆築、外架搭拆、模板製作安裝、水電安裝、保溼、防水除外）至竣工驗收合格。

第四條：工期

1、開工日期：年月日（以項目部的通知爲準）。

2、竣工日期：年月日（以項目部施工進度計劃爲準）。

3、施工工期每延誤一天罰款1000元。

第五條：承包合同價款

1、裝修工程±0.000以上和屋面工程等所有工作按建築面積計算綜合單價98.00元/㎡。

2、砌體工程標準層（地下室另行計算）按建築面積計算24.00元/m2，此單價包括二次結構施工，按實計算。

3、合同外零星簽證用工120.00元/工日。

第六條：工程量計算方法及施工內容

1、主體設計圖紙合同面積爲準。

2、裝修工程施工內容：內外牆抹灰，外牆貼磚、樓地面水泥砂漿地面、樓梯踏步水泥砂漿、電梯前室牆面磚和地板磚、衛生間坑回填及抹灰、零星工程的修補、欄杆返水邊抹灰、屋面（除防水外）的所有工程。

3、砌體工程施工內容：所有二次結構的混凝土澆築、施工圖紙要求的磚砌體。

4、施工工具及施工材料：施工工具自理、施工材料包括聚乙烯醇、鋼絲網、保溫釘、膠水、鐵線、鋼釘、鐵釘。

第七條：承包價款所包含工作內容

本合同綜合單價所包含的工作內容同爲第三條：工程承包範圍中涵蓋的工作內容，爲一次性綜合包乾價，結算不作任何調整。此綜合單價同時包含：人工費、安全防護費（安全帽、安全帶等）、勞動力培訓費、清潔費、安全文明施工費、成品保護費、管理費、超高層費、超時工作費、社會養老統籌、失業、工傷、保險費、風險費、收邊收口費，補洞幷包括如下工作內容：

一、砌體工程工作內容：

（1）具體操作範圍：室內外填充牆及女兒牆、出屋面煙囪、管道井砌體、室內煙道井、風道井、蹲位、所有安裝後的補磚等所有砌體，含鋼筋砼過樑的製作、安裝，包括不便於預製的過樑和構造柱砼澆築及養護，現澆砼門垛、窗臺及水電安裝後補洞、吊洞，砌體加固筋的製作、安放焊接、配合水電管線預留預埋、灌縫、劃線、鑲砌紅磚、安裝鐵件、牆體轉角筋、搭拆簡易砌築用架、安全防護等操作過程。

（2）準備工作：熟悉施工圖紙、配合本工程施工員放線、做好施工前的準備工作。

（3）調製砂漿：砂子和水泥等材料運輸、配料、過磅（過鬥）、清理機具等全部操作過程。

（4）運輸：包括磚、砂漿、砌塊、砼預製品等材料現場內全部水平及垂直運輸。運輸包括鋪移挑板；運磚包括磚澆水或浸水；材料運輸設備由勞務班組自備，材料調運必須服從甲方統一安排。

（5）清掃：清掃牆面及清理落地磚（紅磚、砌塊）、灰、施工前、後所有材料及垃圾均須運至甲方指定的地點並分類堆放，每天均應對堆放砂漿的地面用水進行沖洗，保持地面清潔。

（6）其它工作：圖紙範圍內的預留洞留設，預埋鐵件安放；配合甲方及其它工種工作。

（7）具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）

二、抹灰：

（1）施工部位：所有內、外牆面和樑面抹灰、天棚抹灰。

（2）施工內容：搭拆簡易抹灰和腳手架，翻鋪內外腳手架板，清理修補、溼潤基層表面、釘鋼線網、噴漿、牆洞塞補（安裝空調洞，內、外牆落水管洞、室內衛生間、廚房間等牆頂、配電箱吊洞，消防箱塞縫，門窗四周塞縫，結構預留放線洞吊洞，配合安裝重複修補等），分層抹灰找平，灑水溼潤，罩面壓抹，清掃落地灰，清洗地面，養護及安全防護等工作。

（3）外牆面貼磚：清理修補、溼潤基層表面、分層抹灰找平、排版放線、選磚、鋸磚、貼面、勾縫、清潔、保潔工作。

（4）調製砂漿：原材料和半成品，地面水平運輸及砂漿組成材料上料、過磅、攪拌、運輸等全部操作過程。

（5）運輸：包括原材料和半成品地面運輸，以及各樓層房間抹灰的水平運輸及垂直轉運。

（6）具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）

三、外牆裝飾工程工作內容：

（1）具體操作範圍：外牆（含室外院牆）裝飾及各面層施工完後的清潔、保潔、成品保護工作，翻鋪竹架板，清理，修補，溼潤基層表面，牆面局部剔鑿，堵穿牆螺桿洞，門窗四周塞縫，釘鋼絲網，外牆分層抹灰打底，外牆面磚排版放線，選磚、鋸磚、貼面、勾縫、清潔，外牆刷塗料部位的打底抹灰，包括配合水電安裝，陽臺欄杆，塗料施工等工作的修補、清潔、保潔工作。

（2）調製砂漿：原材料和半成品，地面水平運輸及砂漿組成材料上料、過磅、攪拌、運輸等全部操作過程。

（3）運輸：包括原材料和半成品地面運輸，以及各樓層抹灰貼面的水平運輸及垂直轉運。

（4）其它：具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）

四、樓地面工作內容：

（1）清理，修補，溼潤基層表面，樓面局部剔鑿，樓地面磚排版放線、選磚、鋸磚、貼面、清潔、包括水電安裝，塗料施工等工作的修補，清潔，保潔，成品保護工作，

（2）調製砂漿：原材料和半成品，地面水平運輸及砂漿組成材料上料、過磅、攪拌、運輸等全部操作過程。

（3）運輸：包括原材料和半成品地面運輸，以及各樓層抹灰貼面的水平運輸及垂直轉運。

（4）具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）

（5）水泥砂漿地面包括收光，拉毛。

五、屋面工程工作內容：

（1）具體操作範圍：承包棟號內的所有屋面（屋面防水層除外）的保護層、保溼隔熱層及屋面工程中所有與泥工有關的工作。

（2）清理、修補、溼潤基層表面、屋面結構層局部剔鑿、包括配合水電安裝等工作的修補、清潔工作。

（3）調製砂漿及細砼：原材料及半成品、地面水平運輸及砂漿、細砼組成材料上料、過磅、攪拌、運輸等全部操作過程。

（4）運輸：包括原材料和半成品地面運輸及垂直運輸。

（5）具體操作程序及方法見技術交底。（技術交底文件是本合同文件的補充）

（6）陶粒找坡、找平；屋面剛性混凝土施工和綁紮鋼筋及割分格縫。

六、二次結構工程：

二次結構的工作內容包含：構造柱、門窗過樑、壓頂、收口收邊的小結構、空調板結構、陽臺欄杆結構及需二次結構施工的結構所含的工作內容：

（1）鋼筋安裝與綁紮；

（2）砼攪拌、運輸、澆築、養護；

（3）模板製作、安裝、拆除、清理、堆碼至甲方指定地方；

（4）構造拉接筋的安裝以及需要植筋的工作內容。

第八條：工程施工技術要求

1、甲方施工技術人員應向乙方進行技術交底，並以書面形式由乙方代表簽字，由甲方向乙方提供施工圖一套。

2、乙方代表必須現場指揮工人嚴格按技術交底和施工驗收規範嚴格施工。

3、砌體後塞口應在砌築完牆後7天后，在進行後塞口施工否則造成質量事故由乙方應負全部責任。

4、地坪爲拉毛地坪。

5、嚴格按施工圖及技術更改施工、所有工序應符合設計及施工規範。

第九條：雙方責任及工作

（一）甲方工作：

1、爲乙方施工順利協調有關工作關係。

2、向乙方下達施工計劃。

3、甲方施工員對乙方的工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，解決技術問題，並對質量、安全工作進行質量監督和檢查。

4、向乙方進行技術交底，作爲施工依據。

（二）乙方工作：

在裝飾裝修工作中，就內外牆面鑲貼塊料面層，工程做法中往往先做中級或普通抹灰，然後在抹灰層上鑲貼塊料，那麼我們在套用牆面鑲貼塊料面磚時還要不要再套一遍牆面抹灰，還是在鑲貼塊料面層裏就包含牆面抹灰的工程量呢。我們都知道如果是牆面塗料粉刷的話，是有一個抹灰牆面塗料粉刷的定額子目，也就是說粉刷裏不含牆面抹灰的工料的，請教高手指點！

1、嚴格執行本合同中的工期、質量及安全要求，服從現場施工員的安排，嚴格按照施工圖紙和技術交底及國家現行的施工規範進行施工。

2、嚴格按照設計及施工規範施工，不得超越《住宅分戶驗收規範》中的規範要求、如發現前任班組因施工遺留下的缺陷、如不反應、自行處理。出現交房困難、由乙方負全部責任。

3、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建築工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自身安全工作。

4、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人（安全及文明施工條例另行簽定），做到工完場清。

5、做好質量自檢工作，樹立質量、安全工作第一的思想，杜絕質量、安全事故。

6、如遇合同承包範圍外的零星工程及零星用工，乙方無條件配合甲方的工作安排，如產生收方工程，其價格雙方協商解決。

7、工程完工後，應做好後期交房維修工作（如因維修不力、甲方有權另行安排，其費用從乙方保證金中扣除）。

第十條：工程質量驗收：

1、嚴格按照國家現行施工規範及質量評定標準和分戶驗收標準進行驗收。所承包分項工程應全部達到合格標準。

2、各分部分項工程不符合驗收標準，超出分戶驗收標準及施工規範規定的偏差項目規定的自行返工處理，至達到合格爲止，其人工費自負，損失材料照價賠償，並接受項目部的.處罰。

3、如乙方無法保證本工程的技術、質量、工期進度，未按程序進行施工，出現質量問題，甲方有權單方面終止本合同，另行選班組。乙方所完成的部分分項工程經有關單位驗收合格後按承包金額的60%人工費（不含任何費用）結算乙方，並清退出場。

4、乙方有義務向甲方提出質量隱患及各種合理建議。

5、本工程所有質量保修1年，1年內有質量問題，無條件保修。

第十一條：結算與支付：

1、本分項工程按月進度並經項目部相關人員和乙方聯合驗收合格開具任務單的80%支付。

2、所有承包工程竣工，驗收合格後，進行決算，扣除總借支（進度付款）、生活費、罰款。其計算方式：工程總價—每月應付工程款—應扣及代扣款=工程尾款。

第十二條：其他約定：

1、合同期內乙方藉故中途停工或退場，（如不聽管理人員的安排等工作）甲方拒付人工費，乙方所有人工工資由簽約人全權負責。並支付給甲方違約金，按分項工程人工費總造價的15%賠償，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠償。

2、除甲方的垂直運輸、攪拌機外，其他小型工具由乙方自行解決，在甲方借用的設備乙方在施工期間應對設備進行保管。如有人爲損壞照價賠償或支付修理費。

3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格後按已完成金額的60%人工費結算給乙方，並清退出場。

4、乙方如因工人素質差、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行爲等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。

5、甲方爲乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公共財產，應照價賠償。

6、若乙方施工質量達到一次驗收合格，甲方按建築面積獎給1元/m？。

7、項目部及公司的相關規定、管理辦法和細則是該合同的組成部分。

8、工程外包工人管理辦法作爲本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。

第十三條：未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。

第十四條：本合同一式肆份，雙方各執貳份，具同等法律效力，雙方簽字後生效，工程竣工驗收合格後，按合同結清尾款，自然失效。

甲方：乙方：

聯繫電話：聯繫電話：

簽約時間：

內部承包合同11

第一章總則

第一條爲保護本企業內部承包合同當事人的合法權益，用法律手段強化管理機制，提高經濟效益，特制定本章程。

第二條企業內部承包合同是本企業內部各單位爲完成各自承擔的生產經營任務，所訂立的明確相互權利義務的協議，是用合同方式固定下來的法律文件。

第三條訂立承包合同，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則；貫徹以責爲中心的責、權、利三結合原則，實行有獎有罰、賞罰分明的獎罰制度。

第四條承包合同依法成立，即具有法律約束力。當事人必須全面履行合同規定的義務，任何一方不得擅自變更或解除合同。

第二章基本條款

第五條承包合同的範圍，包括：科研、工藝、工裝、零件、部件、物資、設備維修、經營管理、勞務協作等。

第六條數量。數量是衡量承包合同履行的尺度。合同雙方應明確規定品種、規格、數量、經營管理目標成果等，沒有數量條款的合同是無效合同。

第七條質量。質量是檢驗承包合同完成情況的標準和依據之一。雙方在簽訂承包合同時，應明確規定質量標準。特殊要求應在合同中註明。沒有質量條款的合同是無效合同。

第八條期限。期限是對承包合同履行完成預期目標的時間要求，應按工廠年、季、月、旬、日生產、作業經營計劃進度要求籤訂。沒有期限條款的合同是無效合同。

第九條價格。按照廠內規定覈准的價格計算，簽訂承包合同。包括零件、部件和勞務以及辦公費、旅差費、生產經營管理費、醫療勞動保險費等等一律按廠內核定價格，進行控制結算。廠內沒有規定訂價的，由雙方另行協商訂價，經廠價格管理部門審定。

第十條違約責任。在承包合同履行過程中，雙方或一方不能全面履行合同，負有責任的一方應承擔違約責任，按本條例規定處罰。沒有違約責任條款的合同是無效合同。

第十一條屬於“不可抗力”的情況，當事人應在有效期限內取得有關主管部門書面證明後，可免除承擔違約責任。

第三章法律責任

第十二條由於設計或設計修改錯誤，造成生產單位零件報廢，違約方按零部件損失價值總額的30-50％作賠償金（計賠償賬，用廠內結算支票支付）並按價值的50％支付受損方違約金，從獎金中扣除。損失價值在100元以下只罰賠償金。

第十三條由於工藝或工藝流程編制錯誤，造成生產單位零部件報廢，違約方按零部件損失價值總額的30-50％作賠償金（計賠償賬，用廠內結算支票支付），並按價值的5％支付受損方違約金，從獎金中扣除。損失價值在100元以下只罰賠償金。

第十四條由供方生產的零部件，雖經檢驗單位檢驗合格，調入需方後發現所加工的零部件不合格，需方應通過檢驗單位複檢確定責任。如屬供方的責任，在超過交付合格零部件年合同規定履行期限，按廠內規定價格覈算，供方承擔支付需方5％違約金，從獎金中扣除（用廠內支票結算）。屬於檢驗單位調檢失誤，檢驗單位承擔連帶違約責任。

第十五條使用工模具的單位，在使用過程中發現工模具不合格，經檢查（計量）單位鑑定後，屬於工模具製造單位的責任，使用單位可退回原工模具並有權要求製造單位提供合格工模具。工模具製造單位承擔支付使用單位50％違約金（從獎金中扣除），並承付50％由於工具不合格所造成零部件報廢的經濟損失。

第十六條對鉚裝工具在試壓時，已經需方人簽收，再發現工模具不合格，其責任由使用方負責。

第十七條由於檢驗部門誤檢、漏檢所造成的廢品損失，按損失價值總額5％承擔違約金，從獎金中扣除。

第十八條由於材料供應不及時，生產單位因停工待料而造成的經濟損失除計賠償外，並根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從供應部門的資金中支付。

第十九條由於外協配套件不齊，使產品不能按要求完成，對所造成的經濟損失除計賠償賬外，並根據雙方簽訂承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從外協部門的資金中支付。

第二十條由於生產經營進度編制計劃的失誤，致使原材料、元器件訂購經濟合同漏項，臨時提出訂購計劃，根據雙方簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從生產經營計劃部門的資金中支付，並補償供方臨時措施使用。

第二十一條產品對外銷售合同中，由於銷售人員失誤致使合同條款不全、責任不明造成已發貨銷售的產品資金不能回收的經濟損失，或造成債權糾紛經國家仲裁機關或人民法院判令責任在我方時，對其造成的經濟損失（含訴訟費用，聘請律師、法律顧問費用），根據雙方所簽訂的承包合同所規定的違約金進行裁決，其違約金從銷售部門的資金中支付。

第二十二條供方不能按期交貨，應由供方償付違約金，按承包合同所規定的違約責任處罰。

第二十三條供方所交付的產品或零部件，不符合承包合同的規定，包括規格、品種、數量、質量等，供方應承付違約金，按承包合同所規定的違約責任處罰。

第四章變更或解除

第二十四條承包合同依法成立後，不得因承辦人或單位行政主要負責人的變動而變更或解除合同。

第二十五條發生下列情況之一者，允許變更或解除合同。

（$）訂立承包合同所依據的國家計劃被修改或取消；

（%）在不影響國家和企業集體的經濟效益，又不影響企業生產經營總目標完成的前提下，根據變化的實際情況，經雙方當事人充分協商，取得一致意見，形成產生法律效力的文字協議後；

（&）由於不可抗力的原因，而不能或不能全面履行承包合同時，應及時向對方申明，取得有關部門合法書面證明書向“仲裁委員會”呈報不能或不能完全履行合同的理由，在取得“仲裁委員會”認證後，可允許延期履行、部分履行或者不履行，根據情況可部分免除或全部免除違約責任。

第二十六條其他承包，如內部運輸、醫療保健、環境保護（含工業衛生、廠區綠化、清掃等）、會計、統計、行政管理等類別承包合同，參照以上條款執行。

第五章附則

第二十七條廠屬集體企業、工業貿易公司、勞動服務公司等同總廠某單位所簽訂的承包合同及其內部所簽訂的承包合同，均按照本章程執行。如有違約，其違約金從其爲總廠的勞務加工費中扣除，由內部銀行結算支付給對方。

第二十八條本章程由職工代表大會審議通過的程序頒發生效，修改亦同。有關法律問題由經濟法律顧問室解釋。

第二十九條本章程自_____年_____月_____日起實行。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

日期：

日期：

內部承包合同12

甲方：____市建築工程總公司

乙方：____市建築工程總公司____省保康至宜昌高XXBF—2標段項目部

工程名稱： ____省保康至宜昌高XXBF—2標段

工程結構：框架結構 ；

建築面積：

工程地址：

爲了完善經濟承包責任制，加強安全工作力度，使項目部各層次負責人心目中時刻記住抓生產必須抓安全，把生產、安全兩者擺在同等的位子上，切實地負責各自安全工作的職責，真正使安全管理成爲經濟效益生產重要組成部分，公司本着對國家、集體、個人高度負責，特與項目部簽訂如下安全管理與獎罰責任狀。

一、公司下達的安全達標工程必須無條件的執行，本工程爭創省文明施工現場，保證達標。

二、本項目確保無人身死亡事故；無重大設備安全事故；無重大火災爆炸事故；重傷事故發生率控制在0.08%以內；輕傷事故不大於1.5%。如發生重大事故，一切費用由工程項目部全部承擔。並給予經濟處罰和下降年終獎金等級係數。

三、安全防護用品材料

1、安全帽、安全帶、安全網、漏電保護器、安全管理圖牌，各種機械安全保護由項目部承擔一切費用，工程處保證資金。

2、各種機械、腳手材料由公司統一調配，由各項目部租用，各種租用材料、機械如被盜或損壞應照價賠償或修理。

四、經濟獎罰辦法及依據 公司按棟號建築每平方面積提取壹元保證金，作爲公司安全獎勵資金。

五、認真執行安全技術操作規程及公司所制定各項安全生產規章制度，服從管理對違返制度者一切按工程處制度《安全管理細則》執行。

本合同一式叄份，甲、乙雙方負責人財務各壹份。

甲方： 乙方：

負責人： 負責人：

________年____月____日

內部承包合同13

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

甲方總承包施工…………….安置房工程，其泥工部分施工實行清工形式承包，現由乙方根據本工程的施工圖紙的內容，自願承擔本工程中的泥工部分的施工任務。爲了明確責任，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方共同協商，一致同意，就本工程泥工部分清工承包事項簽訂如下合同，供雙方履行;

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點： 3、工程內容：框架剪力牆結構，十七層，建築面積約1XX0㎡(包括地下室在內)

二、工程承包範圍、承包方式：

1、本工程泥工部分施工承包範圍：……………….安置房1#樓、2#樓3#樓、4#樓、5#樓、6#樓、7#樓、8#樓、9#樓、10#樓、11#樓、12#樓、13樓的施工圖紙泥工有關的內容，從地下室磚模下找平層開始至整個工程裝修爲止。即砼澆搗、砌磚、牆內外抹灰、樓地面等工程內容。(外牆塗料、防水、內牆膩子、牆面磚、花崗岩、地磚、室外附屬工程、塔吊基礎、施工電梯操作工和基礎等除外)。

2、承包方式：以工程承包範圍的內容實行清工包乾。

三、機具設備：

乙方自備小型機具：如振動機、振動棒、翻斗車、鋁合金靠尺、木條子、泥桶、鐵鍬、建築線等。(包括修理自理)。

四、施工工期與開、竣工時間及工期

1、施工工期爲 天：

2、開、竣工日期以本工程地下室磚模開始施工之日起計算。

五、工程質量要求和獎罰：

1、乙方必須認真按照施工圖紙和有關標準、規範組織施工，工程質量必須達到合格等級;

2、每道工序合格率均應達到100%，如出現達不到合格要求乙方必須立刻進行返工，直到合格爲止，因返工導致材料、工資、工期等一切損失均由乙方承擔;

3、乙方在施工過程中必須認真精心施工，力爭甌江杯，經過有關部門驗收確定甌江杯，甲方獎給乙方每平方米4元，按甌江杯評定的建築面積計算。

六、安全生產、文明施工要求和獎罰：

1、認真按照《建築施工安全檢查標準》(jgj59-99)與《安全操作規程》組織施工，嚴格執行甲方有關安全生產的規章制度，不得違章作業;

2、施工現場必須嚴格遵照“安全生產、文明施工”的要求，確保“標化工地”。經過有關部門驗收後確定爲“標化工地”。

3、認真接受有關單位或人員的安全監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保本工程施工安全，傷亡事故爲零。

4、由於乙方在施工過程中，違章操作造成事故的責任因此發生的費用均由乙方承擔。

七、清工承包價：

本工程的清工承包價格按施工圖紙的建築面積伍拾貳元/㎡進行計算，其清工承包價格包括施工人員的安全帽、工作服以及工人的勞動保護用品等。

八、付款辦法：

按每月工程進度付款：其工作量按85%支付，主體按建築面積付每平方米21元。即砼澆搗每立方米15元，砌磚每平方米12元計算，主體餘留工程款待中間驗收通過後最付清：裝修每平方米按建築面積付31元，其工作量按90%支付，即內牆抹灰按工作量每平方米付5元，外牆抹灰按工作量每平方米付9元，樓地面付5元計算，其完工後支付95%，餘留5%待竣工驗收後三個月內一次性付清。

九、工程結算辦法按圖紙實際建築面積計算，除施工圖紙變更的工程量，由甲方現場管理人員簽證認可後，按實調整外其餘均不調整。

十、雙方職責

甲方職責：

1、認真貫徹和歷史有關法律、法規、標準規範及時落實有關單位和部門的精神與要求;

2、做好各種技術交底工作，及時落實有關技術措施或方案;

3、做好工程質量、安全生產、技術資料的指導，監督、檢查和驗收工作，對發生質量不符合要求或安全生產方面不符合要求的應及時提出，使乙方及時整改;

4、協助乙方在施工前、中、後的管理工作;

5、按第八條規定按時支付乙方工資款。

乙方職責：

1、必須認真按照施工圖紙組織施工，嚴格執行有關規範、標準和安全操作規程，遵守安全生產規章制度，承擔工程質量、工期和安全生產責任;

2、服從甲方現場管理人員的領導、監督、檢查和驗收後，對甲方提出的建議和意見必須及時採納和整改;

3、認真執行質量、安全技術交底拒絕違章作業;

4、按標準要求認真組織精心施工，各項作業要一次成活，確保每項施工項目一次性驗收合格率達100%;

5、做好施工現場工人的各種教育工作和各種管理工作，防止一切不良事情發生;

6、班前、班中、班後對所使用的機具設備、防護用具及作業環境進行安全檢查，發現問題及時採取改進措施;

7、組織班組開展質量、安全活動、開好班前質量、安全生產會;

8、加強安全生產、文明施工管理，確保施工安全;

9、按時發放工人的工作，不得將工人的工資移用，挪用或調配與其他方面使用。

十一、現場管理獎罰辦法：

對於乙方管理嚴格創出工作效率、經濟效益，甲方按規定給於獎勵。但乙方發生下列行爲時甲方根據乙方的情況狀況對乙方進行處罰，其處罰款在乙方當月的工資款中扣除：

1、 乙方不履行自己職責的;

2、 現場管理人員不到位以及管理不嚴的;

3、 整改不力或不及時的;

4、 不遵守現場有關制度的;

5、 無做到工完料清浪費材料的;

6、 其它違紀、違法行爲的;

以上行爲出現時有現場管理人員當天開單，並在每週例會時給處罰。

十二、本合同從雙方簽訂之日起生效，雙方永不反悔，本合同壹式二份，雙方各執壹份爲據。

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

內部承包合同14

發包人：______________________

承包人：______________________

第一章總則

第一條爲加強項目管理以及對承包人的過程監控力度，提高項目贏利能力，明確長沙事業部與承包人的責、權、利，實現公司與承包人雙方利益最大化的實現，同時規避項目管理風險，依據公司及長沙事業部有關辦法及相關規定，制訂本條款。

第二條本條款共分五章，包括總則;定義;承包範圍及承包方式;風險抵押;工程價款;

第三條承包人認同並遵守事業部(公司)關於現場施工技術、質量、安全、文明施工、CI管理的有關規定。嚴格按本合同附件中所列事業部(公司)的質量管理體系文件和各項管理制度進行現場管理，接受事業部(公司)按企業規定對現場進行的各項檢查、指導、監督。

第四條本承包合同是以公司與業主簽訂的施工合同(以下簡稱主合同)爲基礎，本承包合同未作規定的，均按公司與業主所簽訂的施工合同文件執行，承包人必須無條件的全面履行主合同。

第五條本條款適用於長沙事業部所屬內部合作項目。

第二章定義

第六條內部合作項目;承包人內部合作項目指經初步測算爲預虧或贏利空間較小，利潤率不高的自營項目，爲了提高項目贏利水平，擬採用自營項目的過程監管方式，外部合作項目的核算方式運作的新的項目管理承包模式。採用A方式，承包人指項目經理個人;採用B方式，承包人指項目承包班子成員，承包人原則上爲公司內部員工

第三章承包範圍及承包方式

第七條承包範圍：主合同承包範圍內的全部工程內容。承包人包工包料，包質量、包工期、包安全、包成本、包文明施工選用以下兩種方式之一進行承包：

A方式：項目經理個人承包方式(商務經理由事業部委派)，原則上合同額在________________萬元以下的工程適用項目經理個人承包方式。

B方式：項目承包班子集體承包方式(也即項目內部股份制合作承包)，原則上合同額在________________萬元以上的項目適用項目承包班子集體承包方式。項目承包班子成員(或項目股東)在合作協議條款中明確。

C方式：公司內部模擬股份制，項目承包班子與公司共同作爲股東實行股份制承包方式。

第四章風險抵押

第八條採用內部合作項目管理的項目經理或項目承包班子成員(或項目股東)均需繳納風險抵押金，其中實行項目經理個人承包方式的項目，項目經理承擔全部風險抵押金;實行項目承包班子承包的項目，風險抵押金項目經理承擔40-50%，其他項目承包班子成員(其他項目股東)承擔50-60%，風險抵押金具體金額在本合同協議條款中明確。

第九條本承包合同自簽訂之日起十天之內，承包人需到財務資金部繳納風險抵押金;風險抵押金原則上以現金繳納，特殊情況承包人可以用有價證券、房契及實物抵押等形式繳納，抵押其間不計算利息，財務資金部出具收款收據或抵押憑證，未按期繳納風險抵押金的視同放棄承包人資格;

第十條風險抵押金在項目竣工、成本覈算完畢且項目上繳指標達到承包合同目標時，全額返還(不計利息);如上繳實際低於本承包合同指標時，則以風險抵押金抵扣，直到扣完爲止。以現金形式上繳的風險抵押金將視作公司對該項目的資金投入，可用於該項目的生產。

第五章工程價款

第十一條本工程造價最終以甲方審覈並經業主及審計部門審定的結算造價爲準。主合同結算參照事業部(公司)相關管理辦法由承包人全面負責辦理。

甲方：_________________

_______年_______月_____日

乙方：_________________

_______年_______月_____日

內部承包合同15

爲明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關係，充分發揮各部門作用，確保公司經營目標實現，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規定年度業務目標及其考覈結算辦法。

一、管理職責

1、必須保證完成企業下達的各項承包指標；萬元

2、建立與企業財務制度相應的二級覈算臺賬，做到賬目清楚、覈算正確，並定期檢查，發現錯誤應立即糾正。

3、按企業制定的價格目錄，並掌握一定的浮動幅度銷售產品。如發現擅自漲價，應嚴加處理。

4、把握政策機遇和行業動態，根據企業生產能力和經營目標最大限度地爭取市場份額

5、搞好產品發運調度，按合同保證安全正點交付。

6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發業務人員的聰明才智，確保年度經營目標順利實現。

7、根據市場情況，負責地提出產品開發和持續改進建議。

8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規定移交法律事務部組織清收。

9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編髮《市場句報》，逐月編髮《市場分析報告》提交企業經理層及各相關部門參考。

二、管理權限

1、對部門人員的調度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

2、有權決定業務員的聘用、區域定位和職務升遷，操作程序可參照企業相關制度，聘任決定須報企業人力資源部備案。

3、有權制定承包體內部二次分配方案和包乾費用內控方法，經企業審定後實施。

4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

5、有權合理組織產品的發送運輸工作

6、屬銷售費用管理範圍的費用開支權、用款審批權、費用覈報權、費用領款權。

7、有權提出產品開發、持續改進及價格策略等合理化建議。

8、有權組織企業產品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

9、在不違背企業根本利益的前提下，享有營銷業務管理全過程的自主調控權和應急處理權。

三、承包方式；

銷售承包的結算，主要解決兩大問題：

一是結算企業給銷售承包部門的經濟效益；

二是計算銷售承包部門內部職工的利益分配。

1、目標任務萬元，給與部門績效工資爲之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

2、工資發放採取先預支，季度考覈兌現。根據部門定員人，依據企業現行崗位工資標準，按月發放基本工資。季度進行績效考覈後多退少補。考覈基數是：第一季度任務爲 萬

元，其他三個季度爲 萬元。第一季度提成工資總額爲 萬元，其餘季度爲 萬元。沒有完成考覈任務，結算績效提成比例爲10%。考慮銷售季節性，年終完成任務後可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資爲 萬元由營銷部自由支配。

3、銷售部覈定員工數爲人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

四、法律效力

1、本案一式兩份雙方簽訂後生效，具有同等法律效力。

2、未盡事宜，雙方可以補充協議，補充協議具有同等法律效力

改制企業內部承包權的保護

在當前企業改制的實踐中，有相當一部分企業在改制前處於內部承包經營狀態，正確、妥善地處理好企業內部承包問題，對於確保企業改制的順利進行、維護社會穩定都具有十分重要的意義。本文現結合審判工作實踐，僅就改制企業內部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

一、企業內部承包合同的解除方式

企業內部承包合同，是指企業作爲發包方與其內部的生產職能部門、分支機構、職工之間爲實現一定的經濟目的，而就特定的生產資料及相關的經營管理權所達成的明確雙方權利義務關係的協議。企業改制如果仍然處於內部承包經營狀態，要改制首先就要解除原內部承包合同。在企業改制的實踐中，大多數企業在改制前都是單方解除內部承包合同，承包方對此強烈不滿。由於目前法律對企業內部承包合同沒有明文規定，企業單方解除內部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認爲，企業內部承包合同發包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內部管理手段，作爲發包方的企業有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關係，發包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內容沒有體現等價有償原則，發包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業內部承包經營屬於企業經營自主權範疇，是經營自主權的分解，是將企業同其下屬的部門和職工的行政隸屬關係改變爲行政經濟關係，是經營管理制度。第二種觀點認爲，企業內部承包合同雙方主體地位平等，根據合同法第九十三條第一款的規定，要解除企業內部承包合同，必須經當事人協商一致，企業單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業內部承包合同雙方主體地位平等性主要體現在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自願、協商一致，發包方不能把自己的意志強加於承包方，對於條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內容具有對價性。在企業內部承包合同，發包方出讓財產使用權是爲了取得承包費，承包方支付承包費是爲了取得承包經營權和承包收益，因此發包方與承包方之間存在對價關係。雖然這種對價關係難以用等值來衡量，但對價的特徵之一就是不要求必須等值等價。企業內部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現了雙方主體的平等地位；三是在企業實行內部承包合同經營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產的經營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業的成員，還要接受企業的行政管理，遵守企業的規章制度。這裏就存在一個問題，發包人與承包人之間能否同時存在行政管理關係和合同關係。筆者認爲完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關係的同時，公民和國家行政機關之間可以發生民事合同關係一樣，行政管理關係和合同中的平等主體民事關係並不衝突；四是從保護當事人

的訴權角度看，如果不承認企業內部承包合同雙方主體的平等地位，那麼合同發生糾紛當事人向法院起訴時，由於既不屬於行政合同又不屬於民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業改制難以開展。只有承認企業承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

二、承包期間遺留對外債權債務的處理

改制企業內部承包合同解除後，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認爲，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現承包經營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認爲，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方 承擔後，再在企業與承包方之間進行結算。其理由有三：一是企業通過簽訂內部承包合同的方式，將企業部分財產或生產資料有期限地交給所屬內部組織或職工經營，從法理上說，這是一種特別授權行爲。承包方依據承包合同的規定對外進行經營活動，實質上仍是企業自身的經營行爲；二是企業內部承包合同承包方是不具備法人資格的企業分支機構或內部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經營活動，只能以企業的名義進行。按照民法通則第43條關於“企業法人對它的法定代表人或其他工作人員的經營活動，承擔民事責任”的規定，承包人在承包期間以企業名義對外形成的債權債務，自然應歸屬於企業承擔；三是根據法律規定，企業法人以企業所有的財產承擔有限民事責任。承包方對外以企業名義從事經營活動，但對企業的財產只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業財產範圍時，就等於企業承擔了無限民事責任，這顯然與法律規定不相符。筆者認爲，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業發包方承擔後，再在企業與承包方之間進行結算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兌現的債權和不可兌現的債權，企業不能加以承受，以防止欺詐行爲造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兌現的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現的債權。不可兌現的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現的那部分債權，也可稱之爲虛假債權，只能作爲企業的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由於存在着消失、增多或減少的可能性，企業不應承擔；三是承包方違反承包合同的規定，或擅自超越授權範圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

三、承包方承包債權的實現

承包方的承包債權，是指承包方根據內部承包合同的規定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業解除內部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現：一是由改制企業改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養老保險金；三是承包債權轉換企業股權。採取這種形式實現承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業發包方改製爲股份制企業。（2）承包方完全自願，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行爲。（3）股份有限責任公司的債權人轉換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規定。（4）該債權轉換股權的行爲只能視作爲一般的股權，而不應將其當作上市的可轉換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉換時應有監督部門參加，防止欺詐性轉換或將債權轉換成有擔保的股權。

在實現承包債權的過程中，經常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

一是企業改制後原承包債權的處理問題。筆者認爲，對此可分爲兩種情形，採取不同的處理辦法：1.如果改制後的企業仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制後接受被改制企業資產的企業法人承擔。因爲，不論企業改制採取何種形式，從法律上看，無非是企業法人的終止、變更和重新設立，原企業的資產包括承包債權在內的債權債務總有新的承繼者。根據民法通則第四十四條第二款規定：“企業法人分立、合併，它的權利和義務由變更後的法人享有和承擔。”2.企業產權整體轉讓後購買者實行個體經營或私營獨資或合夥經營的，原承包債權應由轉讓方從轉讓原企業所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經營的企業不具備法人資格，與原企業存在法律人格上的根本區別，不能成爲原企業權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業的資產包括承包債權在內的債權債務，向轉讓方支付了對價，若再要新企業承擔承包債權，這就顯失公平。

二是企業破產時承包債權的受償問題。破產重組是對嚴重資不抵債企業實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發包方的承包債權應當列入破產債權的範圍，根據破產法規定從破產財產中按比例進行受償。在這裏有一個問題，就是企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償。有人認爲，應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規定了破產宣告前成立的有財產擔保的債權，債權人享有就該擔保物優先受償的權利，沒有規定對破產宣告前法律文書確認的債權也有優先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業破產法試行 第十一條規定：“人民法院受理破產案件後，對債務人的其他民事執行程序必須中止。”從這條規定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作爲一般破產債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產債權受償，既不利於平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產案件審理的正常進行。（4）按照特別法優於普通法適用的原則，破產程序屬特別程序，特別程序的效力高於民事執行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產還債程序，作爲一般破產債權辦理。也有人認爲，企業破產時已經法律文書確認的承包債權不應列入破產債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產案件之前得到執行，但這種結果並不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和佔有該財產。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執行根據。依照法律規定可以中止執行，但沒有可以在執行程序中改變其債的內容的規定，不能以後案來直接改變前案的審理結果。（3）企業破產法試行 第十一條規定的其他民事執行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執行，在破產財產清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業破產法試行 規定，對破產宣告前成立的擔保債權有優先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更爲可靠，無論是從信用出發還是從嚴格執行法律出發，都不應當列入破產債權受償。筆者的觀點是，企業破產時已經法律文書確認的承包債權是否列入破產債權受償，應當以時間界限來定。破產法第三十五條有破產企業追回權的規定，它是指爲了滿足多數債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產清算組對破產人在破產宣告前6個月至破產宣告之日的期間內實施的有損債權人利益的行爲，通過法院進行否認並追回財產的權利。比照這一破產製度，筆者認爲，如果法律文書是在法院受理破產案件前6個月至破產宣告之日的期間內發生法律效力而未執行的，該承包債權作爲破產債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優先受償。這樣劃定，既

可以最大限度地滿足多數債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業破產風險。

論企業內部銷售承包合同的法律性質及其適用

【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業於安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業法律顧問。

【論文摘要】企業內部承包經營是改革開放以來企業普遍採取的一種生產經營模式，它對轉換經營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經濟後，內部承包合同被各種組織形式的企業所廣泛採用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施後的背景下，如何防止企業與勞動者在履行此類承包合同中發生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結合實際案例剖析了當前企業內部銷售承包合同的法律性質，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

一、基本案情

20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區銷售負責人責任制協議》，其中A公司爲甲方，董XX爲乙方，協議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資爲1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當地最低工資標準發放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發貨後三個月內，乙方須結清貨款；4、原則上甲方不予產品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業務由甲方負責，若甲方委託乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發、貨責任；6、如有業務單位直接向甲方要貨的，甲方應優先通知乙方，若乙方不願意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客戶有拒付貨款情況的，乙方認爲應通過訴訟解決的，甲方予以協助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內乙方出差發生意外事故等，除被認定爲工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。

該責任制協議履行一年後，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區銷售負責人責任制補充協議書》，約定將《片區銷售負責人責任制協議》延續至20xx年10月，同時對原協議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內不得給外單位代銷產品，一經發現扣除其全年工資，已發放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

上述協議簽定後，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目覈對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關於產品銷售的責任制協議屬企業內部承包合同法律關係爲由，認爲董XX在銷售後尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

一審法院受理後，經過三次開庭審理，認爲A公司與董XX所簽訂的協議屬於正常商事合同爭議範疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協議不違反相關法律的禁止性規定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，並支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

董XX不服一審判決，於20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理後，