【熱門】購銷合同4篇

在不斷進步的社會中，合同的類型越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編整理的購銷合同4篇，歡迎大家分享。

購銷合同 篇1

甲方：

乙方：

根據合同法、食品安全法等相關條款，甲乙雙方本着平等協商，互惠互利的原則，就 年度向乙方採購的產品達成一致並簽訂此合同。

第一條 訂購產品的名稱、規格及價格

第二條 質量要求：

第三條 貨物驗收：

3.1到貨後 日內，甲方檢驗人員依據經乙方確認的xxxx標準進行現場抽樣檢，如檢驗合格，甲方安排人員卸車;如檢驗不合格，甲方有權拒收貨物。乙方保證所供產品包裝完整、無破損，乙方如在運輸途中出現破袋、黴變、潮溼等變化，乙方負責對產品進行調換貨或退貨處理，由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償。

3.2經上述檢驗，乙方所供產品質量若達不到本合同質量標準驗收要求的，甲方可向乙方提出調換貨或退貨要求;若產品不合格或因產品質量問題嚴重影響甲方產品質量及食品安全，甲方可取消乙方合格供應商資格，並追究乙方給甲方造成的所有損失。

3.3乙方如對甲方的檢驗結果有異議，應在接到甲方通知後 日內書面提出，並在七日內委託雙方均認可的第三方具備資格的`檢驗機構予以檢驗，否則視爲對甲方檢驗結果的認可。若第三方檢驗結果與乙方提出的異議相符則相關費用由甲方承擔，反之則由乙方承擔。

第四條 計量標準：

甲方不定期對甲方所供定量包裝產品進行重量抽檢，抽檢稱重以甲方過磅計量爲準。如出現重量短缺，乙方必須依據實際短缺重量進行補量，如乙方經常出現短重現象，需承擔訂單總金額20%的違約金。

第五條 運輸方式、交貨期限及費用承擔：

乙方接到甲方採購訂單後，應當在 日內完成訂單文件的是否確認及回傳，根據訂單要求負責將貨物運送到 ,該批次貨物所有權自甲方驗收合格後轉移至甲方。貨物運輸期間產生的一切費用由乙方承擔。

第六條 隨貨同行單據:

乙方在每次貨物到廠時必須隨貨提供該批貨物的廠檢單，送貨清單，如乙方未能提供上述單據，甲方視爲不合格，並有權拒絕收貨。

第七條 結算方式及期限：

1、貨到驗收通過後 日內支付約定合同款項。乙方發票應當在貨到後 日提供至甲方，否則甲方有權將付款日相應順延。

2、甲方在 年 月 日前採購總量小於等於的，自該日後約定產品的價格在本合同約定價格基礎上上浮 %。

第八條 違約條款：

11.1 除不可抗力外乙方逾期未能及時到貨，影響甲方生產的，視爲乙方違約。如因乙方逾期未能及時到貨，影響甲方生產的，每日按逾期訂單交貨金額的百分之一向甲方支付違約金;賣方逾期10天仍未交貨的，乙方須向甲支付訂單價值 %的違約金，同時，甲方可以根據具體情況解除本年度供貨合同。

11.2 乙方如由於不可抗拒的原因造成無法按時交貨，乙方停止供貨前10天通知甲方，並提供不可抗力的相關證明文件。

11.3除不可抗力外甲方逾期未能及時付款，每日按逾期付款總額的百分之一向乙方支付違約金;甲方逾期10天仍未付款的，甲方須向乙方支付訂單價值20%的違約金，同時，乙方可以根據具體情況解除本年度供貨合同。

第九條 免責條款:

12.1 因不可抗力原因造成違約，免除違約責任，但是履行義務方應當向對方提供發生不可抗力的書面證明。

12.2 守約方同意免責的。

12.3 如因不可抗力原因造成乙方違約的，乙方應於事發的10日內通知甲方，以便雙方商議處理辦法。同時乙方需提供由不可抗力發生地政府出具的時間證明，同時乙方應採取切實的補救措施儘快交貨。

第十條 合同糾紛事宜：

10.1 甲乙雙方合同執行中如存在爭議，應首先友好協商解決，如協商不成，可依法起訴，由原告所在地人民法院裁決。

10.2 依法訴訟過程中產生的訴訟費、律師費、交通費等費用由違約方或敗訴方承擔。

第十一條 合同有效期:

合同有效期自本協議生效之日起至 年 月 日,合同到期後如雙方無異議，經協商書面確認後合同有效期可自動延續一年，如合同到期後雙方有異議，該合同終止履行，雙方可協商另行簽訂合同。

第十二條 其它約定事項：

12.1 本合同一式兩份、甲乙雙方各執一份，合同經雙方簽字蓋章後生效。合同傳真件具有同等法律效力。本協議以雙方確認的訂單文件爲生效條件。

12.2 如實行變更雙方可另行簽署補充附件，補充附件與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

購銷合同 篇2

合同編號：

甲方： 乙方：

簽訂地點：簽訂時間：

第一條 標的、數量、金額、價款及交貨時間

第二條 質量標準及技術要求：按企業標準制造，符合設計、材料、製造、檢驗和驗收等方面

的要求，配合格證、說明書；

第三條 乙方對質量負責的條件及期限：質保期爲安裝調試合格後

12個月內； 第四條 包裝標準、包裝物的.供應與回收：不回收；

第五條 隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：標準配置； 第六條 交貨地點：

第七條 運輸方式和費用負擔： 運輸方式，運費乙方承擔； 第八條 雙方約定驗收標準和期限：

1、乙方根據甲方提供的參數設計製造風機併發貨到甲方自定地方；

2、乙方提供的風機，風機參數：風量： 轉速： 軸功率越小越好。

3、如遇有由於設備自身原因造成甲方設備損壞的，乙方按照損壞設備價值照價賠償。 第九條 成套設備的安裝與調試：甲方負責安裝，乙方安排專業人員指導，共同調試；

第十條 結算方式：合同簽訂後預付合同總額的80%，預付款到達乙方賬戶後合同成立；貨到

後付合同總額的20%。

第十一條 違約責任：按《合同法》相關條款執行；

第十二條 合同爭議的解決方式：本合同在履行中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；

協商或調解不成的，雙方當事人同意採用以下方式解決，向甲方所在地人民法院起訴。

購銷合同 篇3

承攬方：

委託方：

合同雙方爲明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定，特訂立本合同。

一、承攬標準

品名

材料

規格（mm)

計量單位

單價（含稅）

金額（元）

備註

見附件

合計（大寫）：具體金額於實際出貨爲準

二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件爲準！按國家標準執行。

三、版費承擔責任及起訂量：

所有包裝由運城製版公司大版製作，版費由委託方預付14.9萬元，每單款包裝累計達到貨值15萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委託方承擔。起訂量見附件。

四、貨款結算方式及時間：

每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委託方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行爲準。

五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

六、運輸方式及交貨時間：承攬方負責送貨到委託方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認後20天交貨，返單交貨時間爲合同簽定後15天交貨。

七、加工承攬地：承攬方所在地。

八、合同生效後，承攬方需向委託方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

九、合同生效後，委託方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委託方可以要求更改訂單，承攬方以更改後的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委託方承擔，委託方不得拒付相關費用。

十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委託方定稿並下訂單開始計算，由於定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委託方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委託方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，並不得動用產品，否則視爲產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委託方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。

十二、知識產權：委託方定作的產品如涉及到註冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委託方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委託方還應向承攬方提供委託書，營業執照複印件（蓋公章），條碼證，QS證等。委託方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委託方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委託方承擔一切經濟和法律責任

十三、承攬方需提供給委託方營業執照複印件（蓋公章），QS證，印刷執照複印件（蓋公章），第三方檢測報告。

十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視爲承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生後的12小時內書面通知委託方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續一週以上，委託方方有權取消本合同。

十五、違約責任：

1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委託方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，並承擔逾期交付的責任；經過調換後，仍不符合合同規定的`，委託方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，委託方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委託方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數量的合格產品視爲交貨）；未經委託方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。

如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委託方錯過了產品上市的最佳時機，從而使委託方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委託方直接及間接的經濟損失。

十六、本合同訂立後委託方以訂單追加併爲承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。

十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。

十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委託方所在地有管轄權的法院訴訟解決。

十九、本合同一式二份，雙方各執一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預付款的，自預付款交付之日起生效。

本合同有效期自年月日至年月日止

承攬方

委託方

單位名稱

法定代表

委託辦理人

簽訂地點：簽訂時間：

購銷合同 篇4

買方（簡稱甲方）：

賣方（簡稱乙方）：

第一條 據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自願、公平、誠實信用的基礎上就防水材料購銷事宜達成協議如下： 工程名稱： 工程地點：

第二條 產品質量要求： 。

第三條 包裝標準、包裝物的供應與回收： 。

第四條 交（提）貨地點、方式 送貨至工地並負責卸貨 。

第五條 驗收方法： 按企業標準 。

第六條 付款方式及時間：

第七條 到貨時間：雙方簽訂合同，乙方收到定金後儘快安排生產，第一批貨收到定金後七天送到（或按甲方通知時間），具體所送數量滿足工地要求。

第八條 違約責任：

（一）賣方違約責任：

賣方遲延交貨的`，每日應向買方支付貳仟元的違約金；

（二）買方違約責任：買方遲延提貨的，每日應向賣方支付遲延部分價款 萬分之二 的違約金。

（三）任意乙方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前 3 天通知對方，徵得同意，否則應承擔違約責任。

第九條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由買賣雙方協商解決或申請調解解決，協商不成，按下列第 種方式解決：

（一）提交仲裁委員會仲裁。

（二）向工程所在地人民法院起訴。

第十條 其他約定事項： 所以原材料的檢測費用均有乙方承擔。

第十一條 本合同自雙方簽字蓋章之日生效，共一式肆份，買賣雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日