施工施工合同

在當今不斷髮展的世界，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那麼相關的合同到底怎麼寫呢？以下是小編爲大家收集的施工施工合同，希望能夠幫助到大家。

施工施工合同1

發包方（甲方）：負責人：

承包方（乙方）：負責人：

風險提示：發包人的相對義務

根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批准或備案，包括但不限於建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時佔用土地等許可和批准。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批准或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，並支付承包人合理的利潤。經協商確定，甲乙雙方就施工隊安裝達成共識，簽訂如下協議，供雙方執行。

第一條、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程工期：風險提示：關於實際竣工日期的規定

當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日爲實際竣工日期，並在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期爲實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移佔有工程之日爲實際竣工日期。

（1）總工期______天，___XXXX____年____月____日開始，___XXXX____年____月____日結束。

（2）乙方自身原因造成的工期拖延，甲方將給予每拖延一天______元的罰款。拖延十五天以上，乙方自行退場。

（3）工程一經驗收通過，乙方必須在一週內撤離現場，包括所有施工人員、機具設備等，做到工完場清。

4、承包範圍：

5、承包方式：

第二條、雙方責任和義務甲方責任和義務

1、負責提供圖紙並進行技術交底，安全文明施工交底，負責提供水準測量控制點。

2、提供施工場地及施工道路，將臨時用水、用電線路接至施工場地旁邊。

3、組織落實安全措施。在乙方人員進場後，甲方將進行安全文明施工及法制教育，搞好安全生產管理。

4、位乙方在施工中的質量、安全、文明施工、工期、合法用工及限額領料等工作把關。對乙方達不到要求時，隨時提出限期整改，督促檢查乙方整改。

5、實行限額領料制度，對乙方限額領料情況進行考覈和獎懲。乙方責任和義務

1、乙方必須服從甲方監督，按照甲方的統一部署進行施工，服從甲方項目經理部的全面管理、協調安排。

2、乙方工人必須滿足施工進度、工程質量、材料管理及安全文明施工的要求。對特殊工種操作人員，必須持證上崗並向甲方提供有效複印件。否則甲方有權另聘工人承擔該部分工作，發生費用直接從乙方工程款中扣除。

3、施工安全防護工作由乙方負責解決，甲方提供必要材料。

4、工程完工時提前____日通知甲方，甲方驗收時積極配合甲方完成驗收。風險提示：對於採購材料和工程設備的義務與責

承包人採購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，並重新採購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。

發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

第三條、材料管理

1、甲方直接將材料供應到施工現場，保證施工現場的正常施工。乙方應當場簽收進場材料的`質量和數量。如有異議應立刻向甲方提出，否則甲方將視爲乙方已接受此批材料。

2、甲方在供應材料的同時提供產品合格證明，乙方按有關規定進行驗收，驗收合格予以接受並辦理交接手續，作爲物資移交和結算成本的依據。乙方有責任和義務配合甲方對進入施工現場材料的驗收、保管及配合取樣工作。

3、乙方要嚴格按照混凝土配合比施工，確保混凝土強度達到設計要求。如施工過程中，因使用不當或錯用等造成的質量安全事故，由乙方承擔一切經濟損失。

4、乙方必須服從甲方的安排，合理使用材料，不得出現浪費現象，一經發現甲方將給予______元次的罰款，情節嚴重者，將重罰。

第四條、合同價款及付款方式

1、合同總價：

2、付款方式：本工程___XXXX____無預付款。每月____日部分工程驗收合格後，按完成的合格工程量結算___XXXX____%，剩餘工程款在工程完工驗收後再行支付。

3、由乙方原因造成的返工費用（包括材料、機械、人工等費用）由乙方承擔全部費用，甲方將從乙方的人工費中扣除。

第五條、安全施工和文明施工

1、安全目標是確保不發生一起安全事故。乙方應按建築部門規定做好安全教育、安全防護（包括爲所屬人員自備個人防護用品）等工作。

2、乙方必須保證安全、文明施工，發生安全事故，一切損失由乙方承擔。乙方人員發生傷亡事故時，應立即搶救並負責保護好現場。

3、乙方不得酒後作業，不得穿拖鞋進場。風險提示：工程質量未符合標準的歸責

因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，並支付承包人合理的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準爲止，並由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

第六條、質量要求

1、本工程質量等級要求爲優良，未達到100%優良，乙方須進行返工。如因乙方原因出現質量問題發生返工現象所造成的一切經濟損失將由乙方承擔。甲方如在過程中發現乙方違規操作，甲方現場管理人員當場罰款，金額視情節輕重確定，並將在當月的工程款中扣除，

2、乙方必須遵照國家頒發的施工驗收規範、質量檢驗標準、設計要求及業主代表發出的指令，嚴格按施工組織設計和施工方案進行施工，並建立安保體系，健全質量日常檢查制度，做好自檢記錄。

3、隱蔽工程乙方應提前通知甲方，做好自檢記錄，未經業主和監理認可不得施工下道工序。

4、如甲方需對已同意的隱蔽工程進行復查時，若其複查結果不符合設計要求或質量不合格，複查費用由乙方承擔，工期不予順延。七、違約條款甲乙雙方在合同履行過程中違約，均應向守約方承擔違約責任，若須提前解除合同，則須提前______天通知對方，使其做好準備。八、附則

1、其它未盡事宜，雙方協商解決簽訂補充協議，具有同等法律效力。

2、本合同經雙方簽字後生效。共一式___XXXX____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工結算後自行廢止。

3、因履行合同發生爭議，協商不成的，均可向工程所在地人民法院起訴。甲方：地址：聯繫人：聯繫電話：___XXXX____年____月____日乙方：地址：聯繫人：聯繫電話：___XXXX____年____月____日

施工施工合同2

如何理解建設工程施工合同中的“實際施工人”

作者 王國章

在建設工程施工合同中，與建設工程施工合同有關的主體主要包括髮包人、總承包人、分包人、第三人、施工人、轉包人、實際施工人等。根據《中華人民共和國合同法》第十六章第272條：“發包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。”“總承包人或者勘察、設計、施工承包人經發包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以後以分包的名義分別轉包給第三

人。”“禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的.單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。” 第281：“因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建後，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。”《中華人民共和國合同法》是從合法合同的角度規制行爲主體，一般不會以違法合同作爲直接規制的對象，因此，從合同法中有關“施工人”的規定可以看出，這一概念涵蓋了建設工程施工有效合同中從事施工活動的主體，但不應當包括轉承包和違法分包等無效合同中的“承包人”。正是爲了區別《中華人民共和國合同法》中規定的“施工人”概念，《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第4條、第25條、第26條使用了“實際施工人”概念，這裏的“實際施工人”均指無效工程合同中的“承包人”，主要有以下幾類：①未取得建築施工企業資質的“承包人”；②超越資質等級且在竣工前沒有取得相應資質等級的建築施工企業在建設工程施工合同中的“承包人”；③沒有資質等級借用有資質等級的建築施工企業名義從事建設工程施工的“承包人”；④建設工程依法必須進行招投標而未進行招投標或中標無效的建設工程施工合同中的“承包人”⑤承包人轉包工程合同中的“承包人”；⑥違法分包合同中的“承包人”。

據此，司法實踐中，有人認爲根據司法解釋的有關規定，只要欠付農民工的工資，農民工可以直接起訴發包方索要工資是不正確的，實質上這是對司法解釋的誤解。符合司法解釋中“實際施工人以發包人爲被告主張權利的??”中的行爲主體必須符合“實際施工人”要求，否則以此主張權利將面臨敗訴的風險。

施工施工合同3

甲方（全稱）：

乙方（全稱）：

經甲、乙雙方協商，甲方將北重一中工程的地磚鋪貼等分包給乙方施工。爲明確甲、乙雙方的責、權、利，確保工程的質量、進度、安全及文明生產，特定立本合同，供雙方共同遵守執行。

一、 工程概況

工程名稱：北重一中教學樓工程

工作範圍：室內地面和牆面鋪貼磚分項工程

工 期：20xx年5月20日至20xx年6月20日止

二、 承包方式和計費標準

1. 合同價格：

⑴單價：

地面大理石單價： 28元/㎡

地角線單價：

窗臺板單價：18元/m

樓梯單價： 40元/㎡

衛生間牆面磚單價： 32元/㎡

衛生間地磚單價： 32元/㎡ （衛生間蹲便安裝計入鋪地平米內）

⑵本合同單價包含但如下工作內容：

樓地面地坪包括清理基層、備料、調製砂漿、拌制半成品，鋪設面層、搗固壓實、收平加水泥抹光及養護。 樓地面塊料面層包括清理基層、備料、抹結合層、鋪貼塊料、勾縫，

清理； 牆面鑲貼塊料面層包括清理、修補基層表面、打底抹灰、砂漿找平，選料、抹結合層砂漿、貼磁片、擦縫或勾縫、清潔表面，施工操作架的搭設拆除； 上述單價是工程質量達到合格標準的單價，工程質量標準以國家施工驗收規範爲準，並應使項目部質監部門和上級檢查督促部門滿意。如檢查施工質量達不到合格標準，必須返工到合格標準，除返工的一切材料及人工等費用由乙方負責外，甲方有權視情況對乙方另行經濟處罰。若安全、文明施工不合要求，應自費整改直至合格。 本單價包括由乙方支付的員工工傷保險。（如乙方沒有購買工傷保險，出現事故與甲方無關） 本單價包括由乙方支付的員工的個人所得稅。

三、 工程款審覈及支付

1. 乙方根據工程實完成情況向甲方申請藉資生活費。

2. 乙方工程施工10天后上報進度經甲方初步驗收合格付至進度工程款70%，待業主驗收合格，決算完成後付至總工程款95%，剩餘5%作爲質保金，2年後質保金付清。如果出現質量問題，甲方通知後，乙方須在24小時內到場維修。

3. 乙方在領取勞務費時須提供班組工資表和個人簽名。

四、 甲乙雙方責任及權利

1. 甲方配備管理人員，負責編制進度計劃、施工方案，負責物料、設備的供應及調度，及時進行施工的安全和技術交底。

2. 甲方負責向乙方提供施工場地及其他施工作業的便利條件。

3. 乙方必須根據甲方提供的.施工任務、技術要求組織勤奮而有系統的管理班子，配備足夠數量及熟練的兩班輪換的各專業班組，甲方有權要求乙方辭退或更換不合適的工人及班組；

4. 乙方施工工人人員要滿足甲方的合理進度安排；

5. 乙方須自備所需之施工專業機械工具、機具，機具維修保養及易損件更換由乙方自理。

6. 乙方晚上按需應加班，以配合公司管理人員的各項（安全文明施工，質量及進度）安排；

7. 乙方有義務對交叉施工的其他班組進行配合，爲其提供工作面及其他施工之便利條件；

8. 乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排，保證工完場清，達到公司有關文明生產的要求；若乙方拒絕或漠視甲方對文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，費用由乙方承擔。

9. 乙方在施工期間應合理用材、節約用材，各種材料的損耗應控制在1.5--2%以內。如超出規定範圍應在乙方工程款中扣除，如控制在2%以下給予獎勵。

10. 乙方工人施工期間患病、因病身亡或殘廢等費用由乙方自理。

五、 工期、質量及安全生產

1. 工期爲20xx年6月10日之前全面完工（按需滿足甲方趕工要求），如因乙方勞動力不足、組織不力等因素影響工期，甲方可予以經濟處罰。

2. 若乙方不能增加工人，甲方可聯繫另外隊伍進場施工，由此發生的一切費用(含額外增加費用)由乙方承擔。

3. 乙方須確保工程質量達到合格標準，若乙方在施工過程中出現質量問題，除無償返工和賠償材料損失外，甲方也有權予以經濟處罰。若造成重大質量事故，甲方有權取消合同且對乙方已完成施工量不予結算，以賠償損失。

4. 乙方開始任何一個分項施工前須先進行樣板施工，若樣板施工達不到質量標準（或合同約定標準），則乙方不得進行下一步施工；

5. 施工過程中，乙方應隨時接受甲方的檢查，發現施工質量不符合要求的應及時整改；

6. 乙方應切實加強安全生產管理，確保達到甲方的安全生產責任目標要求，否則甲方有權依據相關規定予以處罰。《安全生產責任管理目標》及《安全生產責任目標管理分解》詳見）

六、 治安文明管理

1. 乙方須對其所有工人的治安負完全責任，若發生打架鬥毆或其他刑事案件，其後果與甲方無關。同時甲方可根據《安全文明施工條例》和肇事者對工地造成直接或間接損失情況，對乙方予以經濟處罰。

2. 乙方須對工人進行現場文明教育，包括宿舍內和施工場地的清潔衛生、大小便等方面的規定；若有發生，甲方可根據《安全文明施工條例》中的有關條款予以處罰。

3. 如因業主未能及時支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影響工程施工，特別是不得發生員工鬧事、上訪等事件，發生時所有由此引起的經濟損失由乙方承擔。

七、 補充說明

1.安全文明施工條例屬本合同副本，簽字生效。

八、 未盡事宜：合同未盡事宜，雙方協商解決。

九、 合同份數：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，在甲、乙雙方簽字後生效，在工程竣工、結算款支付完畢後自動失效。

十、 合同附件：《安全文明施工條例》

甲方(蓋章)：______ 乙方(蓋章)：______

日期：

施工施工合同4

業主與施工單位對某工程建設項目簽訂了施工合同。合同中規定，在施工過程中，如因業主原因造成窩工，則人工窩工費和機械停工費可按工日費和臺班費的50%結算支付。業主還與監理單位簽訂了施工階段的監理合同，合同中規定監理工程師可直接簽證、批准5天以內的工期延期和5000元人民幣以內的單項費用索賠。工程按下列網絡計劃（如圖5 -4）進行。其關鍵線路爲A-E-H-I-J.在施工過程中，出現了下列一些情況，影響一些工作暫時停工（同一工作由不同原因引起的停工時間都不在同一時間）。

（1）因業主不能及時供應材料，使E延誤3天，G延誤2天，H延誤3天。

（2）因機械發生故障檢修，使E延誤2天，G延誤2天。

（3）因業主要求設計變更，使F延誤3天。

（4）因公網停電，使F延誤1天，I延誤1天。

施工單位及時向監理工程師提交了一份索賠申請報告，並附有有關資料、證據和下列要求。

（1）工期順延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，總計要求工期順延17天。

（2）經濟損失索賠。

①機械設備窩工費：E工序吊車，（3 +2）臺班× 240元／臺班＝1200元；F工序攪拌機，（3＋

1）臺班×70元／臺班＝280元；G工序小型機械，（2＋2）臺班×55元／臺班＝220元；H工序攪拌機，3臺班×70元／臺班＝210元；合計機械設備窩工費1910元。

②人工窩工費：E工序，5天×30人×28元／工日= 4200元；F工序，4天×35人×28元／工日= 3920元；G工序，4天×15人× 28元／工日＝1680元；H工序，3天×35人×28元／工日= 2940元；

I工序，1天×20人×28元／工日= 560元；合計人工窩工費13300元。

③間接費增加：（1910＋13300）× 16%＝2433.6元。

④利潤損失：（1910＋13300＋2433.6）×5％＝882. 18元。

總計經濟索賠額：1910＋13300＋2433．6＋882. 18＝18525．78元。

問題1.施工單位索賠申請書提出的工序順延時間、停工日數、機械臺班數和單價的數據等，經審查後均真實。監理工程師對所附各項工期順延、經濟索賠要求，如何確定認可？爲什麼？

答案：關於工期順延（工期順延後的工程網絡計劃圖，如圖5 -5所示）和經濟索賠。

（1）工期順延由於非施工單位原因造成的工期延誤，應給予補償（2分）。

①因業主原因：E工作補償3天，H工作補償3天，G工作補償2天（1分）。

②因業主要求變更設計：F工作補償3天（1分）。

③因公網停電：F工作補償1天，I工作補償1天（1分）。

應補償的工期：131-124＝7天（1分）。

監理工程師認可順延工期7天（1分）。

（2）經濟索賠。

①機械閒置費：

（3×240 +4×70 +2×55 +3×70）×50% =660元（1分）。

②人工窩工費：

（3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20）×50%＝5390元（1分）。

③因屬暫時停工，間接費損失不予補償（1分）。

④因屬暫時停工，利潤損失不予補償（1分）。

經濟補償合計：660＋5390＝6050元（1分）。

2.監理工程師對認可的工期順延和經濟索賠金如何處理？爲什麼？

答案：關於認可的工期順延和經濟索賠處理因經濟補償金額超過監理工程師5000元的批准權限，以及工期順延天數超過了監理工程師5天的批准權限，故監理工程師審覈簽證經濟索賠金額及工期順延證書均應報業主審查批准（4分）。

某建設單位（甲方）與某施工單位（乙方）訂立了某工程項目的施工合同。合同規定：採用單價合同，每一分項工程的工程量增減風險係數爲10%，合同工期25天，工期每提前1天獎勵3000元每拖後1天罰款5000元。乙方在開工前及時提交了施工網絡進度計劃如圖6-11所示，並得到甲方代表的批准。

工程施工中發生如下幾項事件：

事件1：因甲方提供的電源出故障造成施工現場停電，使工作A和工作B的工效降低，作業時間分別拖延2天和1天；多用人工8個和10個工日；租賃的工作A的需用電的施工機械每天租賃費爲560元，工作B的需用電的自有機械每天折舊費280元。

事件2：爲保證施工質量，乙方在施工中將工作C原設計尺寸擴大，增加工程量16，該工作綜合單價爲87元/m3，作業時間增加2天。

事件3：因設計變更，工作E工程量由300m3增至360 m3，該工作原綜合單價爲65元/m3，經協商調整單價爲58 元/m3.

事件4：鑑於該工作工期較緊，經甲方代表同意乙方在工作G和工作I作業過程中採取了加快施工的技術組織措施，使這兩項工作作業時間均縮短了2天，該兩項加快施工的`技術組織措施費分別爲20xx元、2500元。

其餘各項工作實際作業時間和費用均與原計劃相符。

問題

1.上述哪些事件乙方可以提出工期和費用補償要求？哪些事件不能提出工期和費用補償要求？說明其原因。

答案：事件1：可以提出工期和費用補償要求（0.5分），因爲提供可靠電源是甲方的責任（I分）。事件2：不可以提出工期和費用補償要求（0.5分），因爲保證工程質量是乙方的責任，其措施費由乙方自行承擔（1分）。

事件3：可以提出工期和費用補償要求（0.5分），因爲設計變更是甲方的責任，且工作E的工程量增加了60 m3，超過了工程量風險係數10%的約定（1分）。

事件4：不可以提出工期和費用補償要求（0.5分），因爲加快施工的技術組織措施費應由乙方承擔，因加快施工而工期提前應按工期獎勵處理（1分）。

2.每項事件的工期補償是多少？總工期補償多少天？

答案：事件1：工期補償1天（0.5分），因爲工作B在關鍵線路上其作業時間拖延的1天影響了工期（1分）；但工作A不在關鍵線路上其作業時間拖延的2天，沒有超過其總時差，不影響工期（1分）。事件2：工期補償爲0天（0. 5分）。

事件3：工期補償爲0天（0. 5分），因工作E不是關鍵工作，增加工程量後作業時間增加（360-300）m3/（300m3/5天）＝1天，不影響工期（1分）。

事件4：工期補償0天（0.5分）。採取加快施工措施後使工期提前按工期提前獎勵處理（1分）。該工程工期提前3天。因工作G是關鍵工作，採取加快施工後工期提前2天，工作I亦爲關鍵工作，採取加快施工後雖然該工作作業時間縮短2天，但受工作H時差的約束，工期僅提前1天（1分）。

總計工期補償：1天+0天+0天+0天＝1天（1分）。

3.假設人工工日單價爲25元／工日，應由甲方補償的人工窩工和降效費12元／工日，管理費、利潤等不予補償。試計算甲方應給予乙方的費用總額爲多少。

答案： 事件1；人工費補償：（8+10）工日×12元／工日＝216元（1分）

機械費補償：2臺班× 560元／臺班+1臺班× 280元／臺班＝1400元（1分）

事件2：按原單位結算的工程量：300m3 ×（1＋10%）＝330m3（0.5分）

按新單價結算的工程量：360m3-330m3＝30m3（0.5分）

結算價：330m3× 65元/m3+30m3×58 元/m3＝23190元（1分）

事件3：工期提前獎勵：3天× 3000元/天＝9000元（1分）

合計費用總額爲：216元+1400元+23190元+9000元＝33806元（1分）。

某6層住宅樓工程項目時標網絡計劃如圖6 -7所示，在工作日第5天下班後檢查施工進度完成情況，發現A工作已完成，D工作尚未開始，C工作進行2天，B工作進行3天。

問題

1．繪製實際進度前鋒線記錄進度執行情況。

答案：繪製實際進度前鋒線（如圖6-8中虛線所示）（10分）。

2.對實際進度與計劃進度對比分析，填寫網絡計劃檢查結果分析表。

答案：網絡計劃檢查結果分析見表6-8（10分）。

某快速幹道工程，工程開、竣工時間分別爲當年4月1日和9月30日。業主根據該工程的特點及項目構成情況，將工程分爲3個標段。其中第III標段造價爲4150萬元，第III標段中的預製構件由甲方提供（直接委託構件廠生產）。

A監理公司承擔了第III標段的監理任務，委託監理合同中約定監理期限爲190天，監理酬金爲60萬元。但實際上，由於非監理方原因導致監理時間延長了25天。經協商，業主同意支付由於時間延長而發生的附加工作報酬。

問題

1.請計算此附加工作報酬值（保留小數後2位）。

答案

第III標段監理合同報酬爲60萬元

施工施工合同5

發包人（全稱）：

承包人（全稱）：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》等相關法律、法規、規章和規範性文件的規定，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成如下協議：

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程規模：

工程立項批准文號：

資金來源：

二、承包範圍

承包範圍：

三、合同價款

金額（大寫）： 元（人民幣） 小寫： 元，其中，安全防護、文明施工措施費爲：（大寫）： 元（人民幣） 小寫： 元。

四、合同工期

合同工期： 日曆天

計劃開工日期： 年 月 日

計劃竣工日期： 年 月 日。

五、質量標準

工程質量標準：合格。

六、合同文件

本協議書與下列文件一起構成合同文件：

1.中標通知書；

2.投標函及其附錄；

3.已標價的工程量清單（含暫估價的材料和工程設備損耗率表）；

4.合同條款專用部分；

5.合同條款通用部分；

6.技術標準和要求；

7.合同圖紙。

雙方在本合同履行中所共同簽署或認可的符合現行法律、法規、規章及規範性文件，且符合本合同實質性約定的指令、洽商、紀要或同類性質的文件，均構成合同文件的`有效補充。

七、承包人承諾按照本合同約定進行施工、竣工並在缺陷責任期內對工程缺陷承擔維修責任。

八、發包人承諾按照本合同約定的條件、期限和方式向承包人支付合同價款。

九、合同生效

合同訂立時間： 年 月 日

合同訂立地點：

雙方約定 後本合同生效。

發包人：（蓋章） 承包人：（蓋章）

住所： 住所：

法定代表人：（簽字或蓋章） 法定代表人：（簽字或蓋章）

或委託代理人：（簽字或蓋章） 或委託代理人：（簽字或蓋章）

聯繫電話： 聯繫電話：

傳真： 傳真：

開戶銀行： 開戶銀行：

帳號： 帳號：

郵政編碼： 郵政編碼：

施工施工合同6

甲方： （以下簡稱甲方） 乙方：（以下簡稱乙方） 經甲乙雙方協商，甲方將工程委託給乙方施工。爲了確保本工程的順利實施，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規，現就該工程相關事宜經雙方協商並達成如下條款，共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱：

1.2 工程地點：

1.3 工程內容：

1.4 工程期限：甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工，時間暫定爲20xx年 月 日，本工程工期爲 天，以甲方通知乙方進場時間爲準開始計算工期。

第二條 承包方式及合同價款

承包方式爲包工包料。經甲、乙雙方協商，本工程合同總價約 萬元包乾（大寫 整），雙方按此包乾價進行結算。

第三條 質量要求

1、乙方按照公路工程施工規範及設計要求進行施工，工程質量

等級爲合格。

2、若雙方對工程質量有爭議，共同商情公路工程質量鑑定機構進行質量鑑定。鑑定費用由質量爭議有過錯的一方承擔。

3、本工程質量保修期爲一年。若屬乙方原因造成的質量問題，由乙方負責維修並承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復，由甲方承擔費用，乙方可協助配合甲方進行返工及修復。

第四條 甲方的責任權利

1、負責施工中的協調工作，確保施工的連續性。

2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及爲施工機械順利進入施工地點做好協調工作。

3、提供良好的施工作業環境，排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專人組織施工場地周圍的協調工作，配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現場。

4、組織業主單位、相關部門人員及時驗收。

5、按照合同約定按期足額支付工程款。

6、負責交付後的成品保護。

第五條 乙方的責任權利

1、及時告知甲方施工日期、工程機械設備等進入施工場地的.路線、施工現場的作業要求。

2、嚴格按照公路工程施工技術規範和設計要求施工，確保工程質量合格。

3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料，砼路面檢測由乙方負責，費用由乙方承擔。

4、向甲方提供施工進度情況，接受甲方的檢查和抽檢。

5、遵守當地有關部門相關施工時間、施工現場作業規範要求，嚴格管理乙方施工現場人員，做到文明施工。

6、在施工過程中按操作規程安全文明施工，若因乙方在施工期間出現安全事故及造成的人身損害和財產損失，應由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失（包括但不限於賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執行費、律師費、鑑定費、評估費、誤工費及其他一切費用）的，應由乙方賠償。

7、按合同約定收取工程款。

第六條 施工進度要求

1、按照本合同約定的期限，及時組織並完成工程施工。

2、如因連續中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因導致乙方不能正常施工的，工程順延。

第七條 工程款的支付

乙方按合同內容施工完畢並驗收合格後15日內，甲方支付乙方的全部工程款。質保期爲一年，質保期中出現質量問題由乙方修復。

第八條 工程驗收、移交與結算

1、工程施工完成後5日內，乙方應及時通知甲方，甲方須組織相關部門及人員進行驗收。

2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起 日內無正當理由不組

織驗收，在該工程無任何質量問題的前提下，視同本工程已驗收合格。雙方在15日內須辦理完善工程結算手續。

3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內，雙方應辦理完善工程結算。

第九條 違約責任

1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響，從延遲之日起，向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。

2、一方有其他違約行爲的，除承擔上述約定的違約責任外，另向守約方支付違約金5萬元。

第十條 其他

1、在履行合同中雙方有爭議，應友好協商。協商未果的，雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。

2、本合同經雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章後生效，本合同正本兩份，副本四份，雙方各執三份，具有同等效益。雙方結清賬務後，本合同自動失效。

以下無正文

甲 方（章）：乙 方（章）： 法定代表人：法定代表人： 或： 或：

委託代理人：委託代理人： 電 話： 電話： 傳 真：

開 戶銀行：

賬 號：

簽訂時間：傳真： 開 戶銀行： 賬 號： 年 月 日

施工施工合同7

按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協商達成一致協議並書立本合同以資共同遵照履行：

第1條 工程概況

1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建

1.2工程地點：本市橋口區太平洋

1.3承包範圍：舊房拆除，新房重建

1.4承包方式：包工包料

1.5建設工期：本工程自20xx年3月28日開工，於20xx年5月28日竣工

1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求

1.7合同價款（人民幣大寫）：×叄×佰×叄×拾元每平方米（根據建築施工完成後實際面積結算）

第2條 甲方工作

2.1開工前10天，向乙方進行現場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，並說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續。

2.2指派[ ]爲甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。

2.3協調有關部門做好現場保衛，消防，垃圾處理等工作，並承擔相應費用。

第3條 乙方工作

3.1參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。

3.2指派[ ]爲乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規範，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建築物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由於施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關係。

3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第4條 關於工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應徵得乙方同意，並支付乙方因趕工採取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一週內累計計算），工期相應順延。

第5條 關於工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建築裝飾工程施工及驗收規範》，《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》（等國家制訂的施工及驗收規範爲質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求複驗時，乙方應按要求辦理複驗。若複驗合格，甲方應承擔複驗費用，由此造成停工，工期順延；若複驗不合格，其複驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.5工程竣工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，並辦理驗收，移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，並承擔乙方的看管費用和相關費用。

第6條 關於工程價款及結算的約定

6.1本合同生效後，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款於竣工結算後二個月內根據實際情形結算。

本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所後3日內，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣×元；

第一層樓施工完畢（加蓋預製板）後支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

第二層樓施工完畢（加蓋預製板）後支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

第三層樓施工完畢（加蓋預製板）後支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

全部內外牆裝飾完畢後支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%，實際面積的'差價與此同時結算。

6.2工程竣工驗收後，乙方提出工程結算並將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。

第7條 關於材料供應的約定

7.1本工程乙方負責採購供應的材料[附件二]，應爲符合設計要求的合格產品，並應按時供應到現場。

7.2凡由乙方採購的材料，設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第8條 有關安全生產和防火的約定

8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規範。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》，《建築安裝工人安全操作規程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規，規範。

8.3由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第9條 獎勵和違約責任

9.1由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。

9.2由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。

9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的傢俱，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

第10條 爭議或糾紛處理

10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或請有關部門進行調解。

10.2當事人不願通過協商，調解解決或者協商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

第11條 附則

11.1本合同正本兩份，雙方各執一份。

11.2本合同履行完成後自動終止。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

附件一：施工圖紙或作法說明

附件二：乙方提供材料及施工質量要求

1.水泥，使用黃石華新水泥，樑柱現澆使用號，牆，地粉砌使用號；

2.水泥與黃沙的比例在樑柱現澆中不得少於；在牆，地粉砌中不得少於；

3.內外牆粉砌厚度不得少於×MM；地坪厚度不得少於×MM；

3.鋼筋，樑柱中使用直徑不得小於18MM，陽臺牛腿中使用直徑不得小於22MM；

4.任何牆壁厚度不得小於240MM；

5.其他約定：