關於機械租賃合同模板集錦十篇

在人民愈發重視法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那麼正式、規範的合同是什麼樣的呢？下面是小編幫大家整理的機械租賃合同10篇，希望對大家有所幫助。

機械租賃合同 篇1

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

根據《中華人民共和國經濟合同法》及其相關法律、法規，本着公平互利的原則，爲明確雙方的權利和義務，就甲方在 業基花苑商住樓 工程項目向乙方租用起重機械設備(以下簡稱“設備”)的相關事宜，經雙方友好協商，同意達成以下合同條款，供雙方遵守、履行。

一、 設備的名稱、規格型號、數量及用租金：

本次租賃的設備爲廣西建工集團建築機械製造有限責任公司生產的牛頭牌系列，根據各種規格型號不同，工作臂長分別爲：50 – 70 米，最大起重量： 6 – 18 噸，臂端起重量： 1 – 3 噸，無附着獨立自由高度分別爲： 40 – 60 米，最大起升高度爲： 176 – 280 米。

二、 租賃期限及相關事宜：

1、設備租賃期爲設備安裝調試完備，交付使用之日起，至工程竣工甲方書面通知停止租賃並付清合同標明的設備在本工程所產生的費用及設備退場爲止。

2、甲方保證該設備在本工程租賃期不少於則按 12 個月支付租金，多於 12 個月則按實際租期支付租金。租期尾數不足月的，按實際使用天數計算(即每月租金除以30天爲日租金)。　

三、 租金、進退場費的結算及支付方式：

1、月租金以人民幣計算，包含操作司機工資，設備保養、維修、日常維護等費用，憑收據結算不含稅。

2、進退場費爲人民幣：起重機臺。(含設備進場安裝、報檢、頂升、拆卸、運輸等所需的費用)憑收據結算不含稅。

3、進退場費在設備進場安裝自檢、調試完備並能正常使用時，甲方在10日內一次性付款貳萬伍仟元正，餘款待該設備拆卸完成後一次性付清。

4、月租金的支付方式：甲乙雙方應按時辦理好交付使用手續，租金按每月結算一次，以起租日至第二個月的今天爲一個月，甲方於每月10前付給乙方上個月租金，以後每月以此類推。

5、甲方可以現金、支票、電匯或銀行匯票任何一種方式支付設備的進退場費及租金，如使用任何未經乙方書面同意的期票或銀行承兌匯票支付上述款項，均視爲拖欠租金行爲。

6、乙方收取進退場費及租金時，出具收款收據，如甲方要求乙方出具正式發票時，甲方需另外支付發票金額7.5%的稅金。

四、 甲方責任：

1、必須嚴格按照乙方提供的設備基礎受力數據製作基礎，並提供施工方案及基礎驗收報告給乙方辦理安裝報檢。基礎達到保養期後，通知乙方設備進場，安排安裝的具體時間。

2、負責工地現場道路暢通，確保設備進退場時的吊車、板車順利出入。清除安裝及拆卸現場的障礙，確保設備在安裝、拆卸時50T汽車吊車有足夠的作業空間。如因施工現場障礙原因造成設備不能正常安裝、拆卸或解體，需要使用超過25T以上的吊車，則超出部分，需增加的費用由甲方承擔。

3、在設備基礎2米範圍內，設置一個專用電箱，配備200A的漏電和閘刀開關，供電電線截面不少於25m㎡,負責設備的用電。

4、負責配備設備吊鉤以下的吊裝用具、索具、對講機等。加強項目對設備的管理工作，做好安全交底，並指定一名管理人員安排、監督設備班組工作。

5、保證按約定日期，準時向乙方支付租金。並負責提供設備操作司機的食宿。

6、保證設備的正常供電，特別是在設備運作及頂升過程中，如須停電要提前告知現場操作司機及工作人員。如在設備操作司機及現場工作人員未知情的情況下突然停電，由此所產生的後果由責任方負責。

五、 乙方責任：

1、負責辦理設備的報裝、報驗、安檢取證及設備進退場的運輸、裝拆、頂升調試等工作，並承擔相應的安全責任。

2、在承租期內，乙方保證提供設備是符合國家有關設備質量及其標準的設備，並負相應的責任。

3、每臺設備負責配備2名操作司機，工資由乙方發放。如因操作不當而引發的安全事故由乙方及責任人承擔。乙方司機必須堅持做好交接班記錄及設備日常保養與安全裝置檢查維護等工作。

4、乙方委派的設備操作司機，必須服從甲方現場管理人員在不違反操作規程的前提下合理安排和管理，保證按時、按量完成甲方現場管理人員指派的吊裝工作。對於不服從甲方現場管理人員工作安排，且態度惡劣的操作司機，甲方有權隨即將其清退出場，乙方要按照甲方意見及時更換操作司機。

5、乙方設備維修人員應做到全天候24小時服務，如遇突發大故障，必須全力搶修。

6、租賃期內乙方應按照“日常維護、強制保養、定期檢測、視情修理”的原則，實施維修保養計劃。每月定期對設備進行安全檢查和技術鑑定工作，確保設備安全運行，並承擔其費用。

六、 其它約定事項：

1、合同簽訂後，在有效期內，任何一方在未經另一方書面同意的情況下，單方變更或解除合同，必須向另一方賠償本合同所約定的租金和進退場費總額20%的違約金(不含稅)，還必須在七天內付清尚欠的租金及違約金。

2、本合同標明的設備，所有權屬乙方，甲方在按時支付租金的前提下只擁有設備的使用權，任何情況下，甲方無權轉讓、變賣、抵押、扣押及處置所租賃的設備。

3、設備退場，如需對現場道路進行平整，回填或加固等，此項工作及所產生的費用均由甲方負責。

4、若設備因質量原因，經相關檢測部門檢測，因驗收不合格而不能使用時造成甲方工期延誤，每延誤一天乙方給予甲方800元人民幣的罰款。

5、乙方操作司機必須按時上班，每天工作時間爲16小時，如遇特殊情況必須配合甲方施工吊裝，保證設備正常作業，在施工過程中，如因乙方操作司機上班時間影響吊裝時間每次超過30分鐘(每月超過3次)，即開始處罰乙方300元人民幣/次。

6、未經乙方授權，不能隨意開啓所租賃的設備，若甲方在未經乙方書面或口頭同意，違規操作租賃設備，由此所引發的一切後果由甲方負責。

7、若乙方無故或與其他藉口停止設備使用，甲方有權更換租賃單位，由於更換租賃單位而發生的一切費用，均由乙方承擔。

8、在租賃期內，每月因故障停用累計超過36小時，扣減相應的租金。無論何種原因引起甲方的損失，乙方不承擔任何合同以外的其他責任。若因人力不可抗拒的因素造成設備的損壞及安全事故，雙方互免追究責任。

9、租金原則上是連續計算，不因國家節假日而改變，也不因工程項目停頓而停止。因工程停工待料超過兩個月以上，甲方可要求乙方協商解決報停或退場事宜。

10、逾期付款，乙方有權停止設備的使用，由此造成的損失乙方不負責。甲方應在書面通知停止租賃日期10天內付清租賃款。在沒有付清租賃款項的情況下，乙方保留不退場的權利，同時，租期繼續延續，直至付清租賃款項爲止。

11、租賃期結束，如甲方付清所有租賃期內的費用，工程無障礙物能正常拆卸，乙方在接到甲方拆卸通知後，必須在15天內將設備拆除運走(特殊情況順延)，否則甲方有權安排專業人員拆卸，由此所產生的費用由乙方承擔。

12、甲方若在乙方設備拆除並運走後，仍拖欠租金，乙方保留繼續追款的權利，並按所拖欠租金總額每日千分之三的標準，向乙方支付違約金。

七、本合同未盡事宜，雙方可另籤補充協議，補充內容與本協議據同等法律效力。

八、本合同一式三份，甲方執兩份，乙方執一份，經甲、乙雙方負責人簽字、蓋章生效，合同有效期從簽字之日起至甲方付清租賃款項設備拆離現場之日止。如果雙方發生糾紛，首先友好協商解決，協商不成可向法院起訴，原告方可在單位所在地法院起訴。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

機械租賃合同 篇2

上訴人金壇市第三建築安裝工程有限公司（以下簡稱B公司）因與被上訴人北京A建築機械設備租賃有限公司（以下簡稱A公司）、原審第三人北京C房地產開發有限公司（以下簡稱C公司）之間租賃合同糾紛一案，不服密雲縣人民法院（20xx）密民初字第438號民事判決，向本院提起上訴。本院於20xx年8月31日受理後，依法組成由法官孫田輝擔任審判長，法官張巖、劉茵參加的合議庭，並於20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理，上訴人B公司的委託代理人蔡文偉、戴軍華，被上訴人A公司的委託代理人郭春勇，第三人C公司的委託代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

A公司一審起訴稱：20xx年8月10日，B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同，B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺，用於C花園24、25號樓施工。A公司塔吊於20xx年10月3日進場，B公司使用至今也未退還塔吊，至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元，B公司僅支付12 000元，尚欠191 851.45元。現工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費也未支付，故A公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，B公司返還A公司塔吊（登記編號爲MY-T01151號，出廠編號182號），支付進場費及租賃費至20xx年3月5日，共計191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天，按日租賃費453.33元計算，共計165 465.45元），並負擔本案訴訟費。

A公司向法院提交以下證據予以證明：租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。

B公司一審答辯稱：C花園四標段工程確係B公司承建，但B公司已將該工程轉包給付中榮，並由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任，故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔；A公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無法辨別是否爲B公司所蓋；A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建築安裝工程有限公司第九項目部（以下簡稱九項目部）章，B公司並無此下屬部門，該結算單與B公司無關；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據，故不同意A公司的訴訟請求。

B公司向法院提交以下證據予以證明：工程承包協議。

第三人C公司一審述稱：C公司爲工程開發商，與本案的租賃合同無關，作爲第三人也不需承擔任何責任。

第三人C公司向法院提交以下證據予以證明：承諾書。

經一審法院庭審質證，三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議，法院予以確認。

三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議：

一、A公司提交的租賃合同原件及複印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此係列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關係、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認爲租賃合同原件所蓋公章不清楚，無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張傑也不是B公司人員。故對上述證據不予認可；第三人C公司認爲此係列證據均與第三人無關。法院認爲，綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。

二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮，並由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。A公司認爲此兩份證據與A公司無關。法院認爲，本案爲租賃合同糾紛，對於涉案工程的承包等相關事項與本案無關，故法院對該兩份證據不予採信。

一審法院根據上述認證查明：20xx年8月10日，A公司與B公司簽訂租賃合同，約定B公司租賃A公司塔吊，用於長城環島南側工地，機械進出場費13 000元，機械租賃費用實行包月制，30天爲一個月，月租費13 600元，每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章，並有毛潔林簽字。後A公司塔吊（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）運到B公司工地。20xx年11月28日，B公司爲A公司出具了結算單，結算單顯示，20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元，結算單蓋有九項目部章並有毛潔林簽字。20xx年3月6日，九項目部張傑簽字證明，塔吊於20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日，北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告，檢驗報告顯示，工程名稱爲C花園四標段24、25號樓，樣品統一編號爲密 BT01151，樣品產權單位爲北京A建築機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。

另查，20xx年8月3日，C公司（發包人）與B公司（承包人）簽訂建設工程施工合同，由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程於20xx年6月20日停工至今。現A公司塔吊仍在C花園工地處。

再查，（20xx）密民初字第7051號民事判決認定，B公司存在下屬九項目部，且九項目部曾授權毛潔林爲公司採購材料、主管負責購進材料，對外簽證。此判決現已生效，B公司未提出上訴。

一審法院認爲：A公司與B公司簽訂的租賃合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同依法成立並生效，當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九項目部確認，20xx年共計發生租賃費25 386元，此款B公司應予給付，B公司對九項目部的存在表示異議，但並未舉證證明，B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任，但因擔保合同屬內部約定，故對B公司此辯解意見，法院不予採信；B公司承認C花園四標段工程確係其承建，而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認，A公司塔吊確實用於C花園四標段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新開始運行，至A公司主張的20xx年3月5日，A公司塔吊一直處於C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工，但B公司並未向A公司發出停工通知，且塔吊繼續在B公司工地處，A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費（按日租賃費453.33元計算）。另B公司尚欠A公司進場費13 000元，已付A公司租賃費12 000元。綜上，B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元，對A公司此項訴訟請求，法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑑於該工地仍處於停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑑於該工地仍處於停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除，A公司有權收回塔吊，鑑於該塔吊仍在C花園工地，而工程已停工，故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此，法院爲保護當事人的合法權益，維護社會正常的經濟秩序，依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第（四）項、第九十七條、第二百二十六條之規定，判決：一、解除A公司與B公司於二OO七年八月十日簽訂的租賃合同；二、B公司於判決生效後十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司於判決生效後十日內返還A公司塔吊一部（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

機械租賃合同 篇3

出租方(簡稱甲方)

承租方(簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》的有關規定甲乙雙方本着互惠、互利、協商、自願的原則，就乙方租賃甲方的 (以下統稱爲設備)一事，簽訂如下租賃合同，雙方要嚴格執行： 。

一、機械設備概況

二、設備使用地點及項目名稱：

租賃的設備權限於在 工程使用。

三、租賃設備的所有權和使用權

1、甲方擁有租賃設備的所有權

2、乙方在租賃期間在本合同規定的範圍內擁有該設備的所有權，嚴禁在設備租賃期間將該設備轉租或出賣。

四、租賃期限及租用結算方式：

1、設備扣除稅金後日租金爲元，並按日計算，收費時間從設備安裝調試完畢及所有可以所有之日算起(即 年 月

2、甲方租賃費不受乙方原因工地停工或其他因素的影響。

3、乙方要保證租賃設備在不足月計算。超出 個月按實際使用日曆天數計算。

4、設備運輸前，乙方應交付甲方設備保證金方資金緊時，經雙方協商同意，塔吊使用45天后，乙方付租金並且在提前支付半個月的租金。

5、設備進場、退場費用由甲方負全責，乙方只承擔進退場費用。乙方提前兩天通知甲方設備的進退場時間。

6、進場費用和退場費用各計5500元，安裝費、拆卸費各4000元。

7、增加的標準節，每天每節的租金爲30元，附牆每天每付爲60元。

8、增加的標準節和附牆從安裝完畢後，可以開始使用後，並以雙方簽字確認爲準日，開始計算租金。

9、增加的標準節和拆卸標準節，每節費用200元，由乙方承擔。

10、附牆安裝所需的所有材料和預埋工作收人工費均由甲方承擔，乙方支付每道附牆裝卸費共計 元費用。

11、所有塔吊的鋼上繩必須是我的鋼上繩，塔吊所用的電器如交流按能器必須是全升的，而且是原廠的正宗電器產品。

12、租賃設備期滿後，甲方負責將設備運回，在甲方驗收合格後，甲方在塔吊運回離開工地時，結清全部的費用和保證金的退還工作，乙方有權扣押機械不準離開工地。

六、甲方義務：

1、甲方提供的設備必須在建設行政主管部門登記備案、方可出租於承擔方。

2、甲方必須無條件滿足乙方塔吊的使用高度，不得無故推遲安裝和各種藉口影響施工。

3、設備的全套資料由甲方負責提供。

4、設備在安裝、調試過程中所需配件由甲方負責，各安全限位應靈敏有效，甲方在整機運行狀態良好後交付乙方使用。

七、乙方義務：

1、乙方負責設備在施工現場的維護、保養、保管等工作，並保證設備的安全。如造成設備的損壞，配件的丟失，乙方按價賠償。

2、簽訂合同之日起，乙方對設備的安全生產責任負全責。

3、乙方應設專人對機械定期檢查、維護、保養，不得帶病作業。

4、乙方爲按合同規定期限支付租金，甲方有權終止合同，調回所租設備，每超一天乙方應向甲方正常交納租金並加付月租金的5%作業違約金。

八、工程冬季停工，乙方以書面的形式，告知甲方，經甲方覈准後，雙方確定報停日期，報停期間甲方免收租金。起租日期爲隔年的4月15日左右開始，因天氣原因，如果不能按時起租，雙方共同協商解決。

九、爲規範和約束操作人員違規操作以及指揮人員違章指揮，本合同附加“安全技術交底書”一份，供操作人員及乙方現場管理人員執行。

十、未盡事宜，雙方另行協商解決，本合同一式貳份。甲乙雙方各執壹份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

機械租賃合同 篇4

承租方：(以下簡稱乙方)______

出租方：(以下簡稱甲方)___

根據《合同法》的有關規定，按照平等互利的原則, 爲明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，特簽訂本合同。

第一條：租賃機械的名稱： __農用車_ 型號：_ 1000型___ 數量：__按工程需要_ 使用地點：_ 蚌埠市淮上區淮上大道(蚌宿路-馬園路)_

第二條：甲方爲租賃機械配備操作手(確保項目部能隨時使用農用運輸車)，其人工工資由甲方(出租方)支付。

第三條：租賃期限及租金

1、自_20xx_年9月_3日至路面澆築完畢，如需繼續租用，應在本合同期滿前五日內，重新簽訂合同，實際租期根據現場確定。

2、租金按照每車 14元支付(其中包括：操作人員工資、設備保養費等費用)。

3、付款方式：二灰、水穩在混凝土澆築十天後付清(8月30日前的運輸票)。混凝土運輸費在混凝土澆築完後20天付清。

第四條：租賃機械的所有權

1、在租賃期間，合同附件所列租賃機械的`所有權屬於甲方。乙方對租賃機械只有使用權，沒有所有權。在沒有得到乙方的允許下，不得私自將設備運離施工現場。

2、、在租賃期間，乙方如將租賃機械轉租給第三人，必須徵得甲方書面同意。

第五條：租賃設備的管理

1、租賃期間甲方操作人員必須根據乙方施工人員的上下班時間表執行，無條件服從乙方現場管理人員的指揮，完成指定的工作任務。不得以任何理由拖延。如甲方設備由於操作人員素質、設備問題無法完成乙方的施工任務，乙方有權隨時增加施工機械並終止本合同。

第六條： 租賃機械的使用、維修、保養和費用

1、租賃機械在租賃期內由甲方安排司機操作使用並負責日常維修、保養，使設備保持良好狀態，並承擔由此產生的全部費用。

2、在工作過程中甲方若不能對設備故障進行排除，應及時通知乙方現場管理人員。並及時更換機械設備，確保乙方正常施工。造成的誤工費用有甲方承擔。

第七條：租賃機械運費的承擔

租賃機械的進退場的費用、運費由甲方各承擔。

第八條：租賃機械的毀損和滅失

在租賃期間，甲方負責租賃設備的維修、保養、保護工作，對於設備在工作中的損壞乙方不承擔任何責任。

第九條：違約責任

1、乙方延遲支付租金時，甲方將在當日停機，如付款後繼續租(使)用，造成的損失均由乙方負責。

2、甲方如因機械設備老化、操作人員素質等原因無法確保乙方正常施工，應及時更換機械，對乙方造成的損失按實際發生給予賠償。

第十條：爭議的解決

凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決，應提交_蚌埠市_仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。

第十一條：未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

機械租賃合同 篇5

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就甲方向乙方承租設備特簽訂本合同。

一、租賃設備概況：__________________________________________________________________________________________

二、設備使用地點及工程項目：

本租賃設備僅限於在____________，用_______________工程。

三、租賃設備的所有權和使用權：

1、乙方擁有對租賃設備的所有權。

2、甲方僅在租賃期內在本合同規定的範圍內擁有該租賃設備的使用權。

四、乙方爲該設備配備操作手______人，由_ 方負責工資，工資每人每月__________元。 方負責操作手的勞動保險費用和工作時間內的人身傷害事故，操作手在工作中因過失造成他人人身或財產損害的賠償責任由 方負擔。

五、租賃期限及租金結算按以下第___方式：

1、設備租賃按臺班計費。自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，甲方將設備完好交給乙方辦理退場手續，若甲方繼續使用，應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同;如在租賃期限內在施工地甲方已完成了生產任務，或甲方與建設方終止了施工合同，甲方按使用時間向乙方交付租金。

2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過 小時(摺合一個臺班)，每月累計不得超過____小時，確因工作所需超出_____小時部分應視爲加班，按超出工作小時數計收加班租賃費。

設備的租賃費按月結算____________元/月/臺，_________元/天/臺，如設備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數乘以8小時的租賃單價結算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。每月按月租金的 %向乙方交付一次租金，剩餘租金的支付時間爲 。

3.設備的租賃費按工作量結算，工程量單價___,(一次性包死價_____元大寫_____整)

六、租賃設備的運輸、使用、維修、保養和費用：

1、設備的進場費由_______方負擔，退場費由______方負擔，甲方應在設備退場前 天通知乙方。

2、設備在租賃期間所需的各種油料由 負擔。

3、在租賃過程中， 承擔設備易損件(如刀頭、刀庫等)的所有更換費用。

4、設備在租賃期間內由甲方使用，甲方應協助乙方機手做好設備的日常維修、保養，使設備保持良好狀態，維修和配料費用在____元以下的由 負擔，維修費用在_______元以上的由 負擔，所付費用以乙方機手簽字爲準，由乙方負擔的部分從乙方收取設備租賃費中扣除。

5、在工作過程中，設備出現故障，乙方應及時進行維修，設備因故障造成停工的部分乙方應扣除甲方相應天數的租賃費，如不能在甲方要求的合理的時間內修復，乙方應更換同質設備替代，否則乙方應承擔由此給甲方造成的損失，如因甲方原因造成設備故障及零部件損壞，費用由甲方負擔。

6、在租賃過程中的安裝、保管、使用所發生的一切費用，稅款均由乙方承擔。

七、乙方的義務：

1、爲甲方提供性能良好的設備。

2、設備進入甲方施工現場後，乙方機手應服從甲方施工現場管理人員的調度與指揮，並遵守甲方施工現場的管理要求和規章制度，違章操作造成的一切安全事故由乙方自行負全責，甲方不承擔連帶責任。

3、乙方機手應按設備操作規程施工，在正常施工條件下，乙方機手不得拒絕甲方要求的連續施工。

4、乙方機手應嚴格、真實填寫甲方單位派發的租賃機械施工表，每天將此表交甲方單位簽字蓋章，並以此表計算租金，否則甲方有權拒絕支付相關費用，甲方如發現乙方機手虛報工作時間，除扣除虛報的租賃費用外，處以虛報費用3倍罰款，從結算中扣除。

5.乙方機手消極怠工或工作效率低於平均水平的，甲方可以停付或折扣支付期間的相關費用。

八、甲方的基本責任：

1、甲方不得強迫乙方機手違章或超負荷作業。

2、甲方應按合同約定按時向乙方交納租金。

3、甲方應在交貨地點檢查驗收租賃設備，同時將簽收蓋章後的租賃設備的驗收收據交給乙方。

九、違約責任：

1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。

2、在租賃期間，未經乙方書面同意，甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設備進行轉租或抵押，否則責任由甲方全部負責。

3、若甲方未按合同規定支付租金或超期使用，乙方有權終止合同調回所租設備或停機。

十、爭議的解決：

有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《合同法》及其它相關法律的有關條款友好協商解決，協商不成，應提交工程所在地法院訴訟。

十一、未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議壹式______份，甲乙雙方各執_____份，雙方簽字蓋章後生效。

承租方(甲方)：______________________________ 出租方(乙方)______________________________

負責人：______________________________ 負責人：______________________________

簽定日期：________年________月________日 簽定日期：________年________月________日

標準機械設備租賃合同範本

簽訂日期：__________________________________ 合同編號：____________________________

承租方：(以下簡稱乙方)___________________________________________________

出租方：(以下簡稱甲方)___________________________________________________

機械租賃合同 篇6

甲方： （承租方）

乙方： （出租方）

爲了國家建設，根據工程需要，明確雙方的權利的義務，經雙方協商後簽定如下租賃承包協議：

一、甲方租賃乙方____________________________________。

二、付款方式及工作時間：

1、付款方式：月結；

2、在租賃期間內，甲方未徵得乙方同意，不得擅自在所租設備上增加或拆除任何零部件，起租日期以現場簽證爲準。

三、甲方雙方責任

1、乙方機械進入甲方工地，共同負責機械的安全，保證工程完工後機械人員安全離場。

2、施工工地如甲方屬於證照不健全、出現電纜、光纜、水道、軍事設施等影響施工，導致乙方機械人員被有關部門扣留甲方負責。

3、如果出現甲方資金不能按合同付款，乙方有權停機。停機期間照算工作日，停機兩天再不付款，乙方有權把機械拖走，造成的一切損失由甲方負責。

4、乙方機手應聽從甲方工地人員的指揮和安排，認真工作，合理施工，不聽甲方指揮人員的指揮，甲方有權解除合同，費用乙方自負，但甲方不得強行機手進行危險作業，否則乙方機手有權拒絕。

5、乙方應確保機械正常作業，圓滿完成任務。

6、由於乙方機械手違章作業不當指揮造成的事故一切費用由乙方承擔。

四、甲方雙方發生糾紛，應在同等互利的原則下協商解決，如協商不妥，可在甲方當地仲裁委員會解決。

五、本合同未經公證處公證，但經雙方簽字後享有法律的同等效力。

六、本合同一式兩份，雙方各一份，雙方簽字後生效。

備註：每月修機器不得超過兩天，超出部分應從包月費中扣除。

甲方簽字： 乙方簽字：

地址： 地址：

電話： 電話：

身份證號碼： 身份證號碼：

機械租賃合同 篇7

甲方(承租方)：乙方(出租方)：

根據《經濟合同法》的有關規定，爲明確雙方權利義務關係，經雙方協商，現達成如下協議：

一、 租賃機械名稱及規格型號：

乙方向甲方提供吊車壹輛，車號爲豫 ，型號：QY12T，配備操作人員兩名。

二、 雙方的義務：

1、甲方負責安排乙方出車;

2、乙方應遵守甲方及業主規定的各項管理制度和規範;

3、乙方必須服從甲方的統一安排，持證上崗，保證甲方用車。行車安全、第三者安全責任險由乙方負責;

4、乙方自帶的隨車司機，搞好機械設備的日常維護保養工作，保證車輛的完好，每月正常維修不超過壹天;

5、甲、乙雙方應做好各自的安全防護和管理，因乙方所派司機駕駛不當或違章作業造成損壞和事故的由出租人自負，如果致使甲方不能按合同規定正常使用租賃車輛，甲方不負擔此期間的租金，乙方應承擔每日租金等額的違約金。

6、乙方必須保證24小時隨叫隨到，保證甲方用車。

三、 租賃期限：

乙方車輛進場後按月租賃，從甲方正式使用之日起計算，即自20xx年 月 日至20xx年 月 日止。

四、 車輛施工內容、地點：由甲方統一安排。

五、 租賃費用：租金10000元/月(壹萬元/月)，月末支付，燃油和司機的吃、住費用由甲方承擔，其它一切費用均由乙方承擔。

六、 違約責任：

1、 乙方不服從甲方統一安排，違章操作造成甲方損失的，須照價進行賠償;

2、 乙方月維修時間如連續超過兩天，每超過一天扣一天的租金，影響甲方使用的，甲方可終止合同，通知乙方退場;

3、 乙方不得擅自將車掉回，否則將按半月的租金額賠償甲方。

七、 因本合同發生爭議，按合同法規定辦理，向甲方所在地陝西省寶雞市申請仲裁或寶雞市人民法院提出訴訟。

八、 本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，其他未進事宜，由雙方協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

機械租賃合同 篇8

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

甲方 因施工租賃乙方的機械設備，在甲方標段內參與施工。爲明確租賃期間雙方的權利和義務，經雙方協商達成以下協議：

一、設備名稱： 設備型號 數量

二、起始日期： 至甲方通知的實際停止日期。

三、單價： 元。

四、租賃方式：燃油由方負擔，進場費由方負擔。退場費由方負擔。

五、結算方式：每月25日至月末付給乙方議定的租賃費用 元整。設備每月允許故障停車三天，如有超日維修，可根據工作情況及施工進度相互協商。

六、甲方權利與義務：

1、甲方有義務負責機械設備租賃費結算和支付。扣減超過維修日的費用，雙方協商。

2、甲方負責安排機械設備的工作任務。

3、甲方定期進行安全檢查，督促乙方完善設備，消除隱患。

七、乙方的權利與義務：

1、乙方負責提供符合合同規定狀況良好機械設備，配備一名能滿足工作需要有經驗的操作員，做好日常養護，保證機械正常運轉。

2、乙方應在保證施工需要的條件下，儘量節約甲方提供的燃油。嚴禁偷、倒、泄露等事件發生。

3、遵守甲方有關施工要求，完成交待工作任務。

4、乙方負擔除主燃油之外的機械保養費用。維修保養儘量安排在工作空餘時間。

5、乙方有權拒絕甲方違章指揮及有關危害安全的指揮。

八、設備租賃日期應根據施工情況，以現場實際停止日期爲準，中途因各種原因需要臨時停止租賃的，由雙方協商解決。停止前雙方有提前告知義務。

九、本協議一式兩份，雙方各執一份，此協議雙方簽字之日起生效，至甲方完全付清租賃費用後失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

機械租賃合同 篇9

承租方：(以下簡稱甲方)

出租方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》有關規定，爲明確出租方和承租方之間的權利義務關係，本着平等互利，協商一致的原則，特簽訂本合同，並共同遵照執行以下條款：

一、租賃內容：

1、設備名稱：

2、數量：

3、租賃期限：

4、作業地點及內容：

5、進場時間：

6、賃臺班單價：

7、進出場費用：

8、結算方式：每月25日～30日辦理結算一次，次月5日之前根據項目部實際資金狀況支付費用。

二、承租方的權利和義務：

1、乙方應根據交通部、公安部及有關部門對機動車輛使用管理法規、使用好車輛。

2、甲方不得強迫乙方人員違章使用車輛作業。

3、車輛到達作業場地後，甲方應提供安全生產條件，以利車輛正常作業和運行;甲方負責機械的安全生產和調度工作，若應甲方違章指揮或調度發生安全事故，造成的損失由甲方承擔。

4、乙方自行提供駕駛員在工地的吃住費用，甲方不承擔。甲方提供吊車的停車場地。

三、出租方的權利及義務：

1、乙方應提供證照齊全的完好車輛供甲方使用。

2、派出車輛的駕駛人員和操作手應持證上崗，服從甲方的工作安排和安全管理。

3、乙方駕駛員和操作手如不服從甲方管理和正確指揮，影響工作，甲方應立即與乙方代表聯繫並協商處理，如乙方原因導致安全事故，責任由乙方承擔。

四、本合同生效後，即具法律效力，未經雙方協商同意，任何乙方不按合同執行，違約方應承擔另一方因此造成的經濟損失。

五、本合同生效後，雙方應互守信用，共同遵守合同;如發生爭議，可向當地仲裁機關申請仲裁或向當地法院訴訟。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章後方能生效;合同履行完畢後，本合同自動失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

機械租賃合同 篇10

承租方：_________________有限公司（以下簡稱甲方）

法定代表人：_____________________

統一社會信用代碼：_______________

通訊地址：_______________________

聯繫方式：_______________________

銀行戶頭：_______________________

銀行卡號：_______________________

出租方：__________________有限公司（以下簡稱乙方）

法定代表人：_____________________

統一社會信用代碼：_______________

通訊地址：_______________________

聯繫方式：_______________________

簽訂地點：_______________________

機械名稱及型號：_________________

簽定日期：______年_____月_____日

根據《中華人民共和國合同法》，按照平等互利、自願的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方願共同遵守、履行：

一、合同標的約定

自________年__________月__________日起，至__________年______月________日止，甲方因施工需要，承租乙方下列設備，雙方約定租金每月（大寫）：______________________元（￥：________）；每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。

表格：設備名稱型號數量約定租金設備狀況

設備名稱規格型號數量租金設備（_元/每件）備註

二、雙方的權利和義務

1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要；如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任；

2、甲方只負責乙方機械的燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔；

3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故，由甲方承擔安全責任；因乙方人員操作不當、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任；

4、乙方必須保證機械性能良好，並配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械；甲方負責安排乙方人員的食宿，生活用品自備；

5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任；

6、合同存續期間，甲方無權把機械設備轉租第三方；乙方也不得把機械設備另租第三方；

7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方；

8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。

三、運輸方式及費用承擔

機械進場時，甲方支付乙方單程進場運費______________元，退場費用由乙方自己負擔。

四、其他約定事項

1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。設備的正常維修正常時間，每月累計不超過__________天（含________天），甲方照付租金，超過____________天，甲方不再承擔維修時間的臺班費用，因耽誤時間而引發的機械費用，從乙方租金中扣除；

2、連續下雨________天（含______天），計機械租賃費；超出______天，不能正常使用機械的，不再計算租賃費用，從當月租賃費用中扣除；

3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算；

4、其他事項：______________________________________________

五、違約責任

1、承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。

2、未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。

3、承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權採取下列措施：

（1）要求承租方及時付清租費和其他費用，並要求承租方賠償出租方的損失。

（2）終止本合同，收回租賃設備，並要求承租方賠償出租方的一切損失。

六、合同生效方式

此合同一式二份，當事人雙方各執一份，其他未盡事宜，雙方應憑着協商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可後生效。

出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________

法定代表人（簽章）：_____________法定代表人（簽章）：_____________

________年______月______日________年______月______日