【精品】機械加工合同三篇

隨着時間的推移，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行爲。那麼大家知道正規的合同書怎麼寫嗎？下面是小編幫大家整理的機械加工合同3篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

機械加工合同 篇1

承 攬 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號 名稱 規格 單位 數量 備註

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定

額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，

承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期爲準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要

的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。 第十三條 定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的.損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金

機械加工合同 篇2

定作方（乙方）：_____________________

承攬方（甲方）：_____________________

一、委託加工項目

1、委託加工產品：_____________________

2、數量：（以乙方下單爲準）

_________款號，______件，單價________

_________款號，______件，單價：_______________

3、交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單爲準。

二、委託加工方式

1、乙方提供材料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標、吊牌、防僞標識。

三、質量要求及技術標準

甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，於_________年______月_____日製作出樣品，經乙方確認後封樣，該樣品由______保存。

四、甲方對質量負責的範圍及期限

1、材料、輔料質量的確認；

2、顏色、尺碼規格的確認；

3、乙方允許甲方製作誤差率爲_____%

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、乙方提供機械款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；

2、甲方必須對乙方提供的機械款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售；

3、未經乙方許可，甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

乙方以合同約定的交貨日期（按合同約定之質量標準），並派技術員跟單（檢查質量），其食宿由甲方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

2、於乙方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式爲_________；運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

1、經跟單員驗收確認後，當天交付貨款

九、結算方式：

1、在甲方交貨後，由甲方開具增值稅專用發票交給乙方。

2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶爲：

十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

授權代表（簽字）：___ 授權代表（簽字）：______

________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_____________

機械加工合同 篇3

承攬人：（甲方）

法定代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

定作方：（乙方）

法定代表人：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號：

甲方爲乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條加工成品

品名、規格（長，寬，高cm）、單位、數量、備註

第二條加工成品質量要求：

1、材種：櫃檯，貨架一律採用水曲柳。

2、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

3、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，鬆榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示爲準，保證方正，平直，安裝方便。

4、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局覈定價格後，雙方代表當面封存樣品，作爲驗收的依據。

第三條原材料由甲方提供。

第四條圖紙由乙方於_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條工程價款：按覈定價格單計算款_______元。

第六條驗收標準和方法：

本加工成品全部完工後，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知_______天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品爲標準，數量以合同規定爲標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點：

______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條包裝要求及費用負擔：

由甲方負責包裝，以定作物不受損壞爲準；每件包裝費均按______元計算，共計_______元，全部費用由乙方負擔。

第九條運輸辦法及費用負擔：

由甲方負責運輸，每件運輸費用均按_______元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款__________元（大寫__________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第十一條結算方式及期限：

乙方收到全部定作物，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳，並在收貨後________天內通過銀行付款。

第十二條甲方的違約責任

1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2、甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______％的違約金。

6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條乙方的違約責任

1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金。

3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同於__________年______月______日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式__________份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：

代表人：

________年_____月_____日

乙方：

代表人：

_________年_____月_____日