範文齋

位置:首頁 > 行業範文 > 工業

(熱門)機械加工合同

工業1.73W

在人們的法律意識不斷增強的社會,人們運用到合同的場合不斷增多,它也是實現專業化合作的紐帶。那麼問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編精心整理的機械加工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。

(熱門)機械加工合同

機械加工合同1

訂立合同雙方:

承攬方: 木具廠 以下簡稱甲方

定作方: 百貨公司 以下簡稱乙方

甲方爲乙方加工櫃檯,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條 加工成品

品名

規格(長,寬,高cm)

單位

數量

備註

玻璃櫃臺

塑料檯面櫃檯

玻璃檯面櫃檯

棉布貨架

大百貨電器貨架

小百貨貨架

第二條 加工成品質量要求:

一、材種:櫃檯,貨架一律採用水曲柳.

二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三、嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示爲準,保證方正,平直,安裝方便.

四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局覈定價格後,雙方代表當面封存樣品,作爲驗收的依據.

第三條 原材料由甲方提供.

第四條 圖紙由乙方於xx年xx月xx日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條 工程價款:按覈定價格單計算款xxx元.

第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品爲標準,數量以合同規定爲標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

第七條 交貨的時間和地點:xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞爲準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的.,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.

第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.

第十二條 甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二、甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

機械加工合同2

承 攬 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

定 作 方:____________________________________

地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

法定代表人:____________ 職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

第一條 加工成品

編號 名稱 規格 單位 數量 備註

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的`千分之一償付違約金。

未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款,應當比照有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________________

代表人:________

____年____月____日

承攬方:________________________

代表人:________

____年____月____

機械加工合同3

出賣人:合同編號: 買受人:簽訂地點:

第三條 出賣人對質量負責的條件及期限: 按相應出廠產品質量負責 。

第四條 包裝標準,包裝物的.供應與回收:合理包裝達到運輸、裝卸要求,出賣人保障良好工業產品狀態交付,包裝物不回收,包裝費用出賣人承擔。

第五條 合理損耗標準及計算方法: 國家標準計算損耗 第六條 尺寸偏差: 國家允許標準

第七條 其他特殊項目要求: 無第八條 標的物所有權:自交貨之日起轉移 。

第九條 交(提)貨方式、地點:出賣人送貨地點爲買受人倉庫 。

第十條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔: 汽運,運費由需方自行承擔。 第十一條 檢驗標準、方法、地點及期限:按本合同約定的質量標準,在供方廠內驗收。

第十二條 買受人就檢驗結果提出異議的期限: 乙方驗收後簽字,若有異議由雙方提出更改方案。 第十三條 結算方式、時間及地點廠內驗收提貨 提貨一次付清 第十四條 擔保方式 : 無

第十五條 本合同解除條件 :依據《中華人民共和國合同法》規定執行。 第十六條 違約責任:按照雙方約定事宜進行執行。

第十七條 合同爭議解決方式:由雙方協商解決,也可由當地工商行政管理部門調解。協商或調解不成的,可向當地仲裁委員會申請仲裁。

第十八條 生效條件 : 雙方簽字或蓋章時起生效。 第十九條 其他約定事項:

機械加工合同4

甲:

乙:

一、甲:因爲生產需要訂購以下配件材料經過乙:承接達成以下協議:

乙:收到(甲)資料(包括圖紙)必須在2個工作日內,要報價並復回貨期。

二、生產技術要求:所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

如果加工數量很多,請先試做一組,(材料及加工費用由乙承擔)。

三、交貨規定:

1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款,並支付因超期送貨導致甲生產拖期所造成的一切損失。

5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲,如果缺少一張圖紙扣50元。

6、送貨時必須在送貨單上註明:甲(單號)和材料名稱,如果對不上甲方訂購單:一律不付款。

四、驗收標準:(以圖紙爲最終驗收標準)。

五、收貨規定:

1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫,全部合格者收貨,如果出現有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲,超期者按交貨規定扣罰貨款。

六、付款方式:現金預支付(500元訂金),其它每月月底進行結算一次。

以上協議在雙方同意下籤訂,如有違約按合同處理。

單號:

甲:

乙:

經手人:

經手人:

電話:

電話:

傳真:

傳真:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

機械加工合同5

甲:_______________

乙:_______________

第一條總則

一、雙方本着友好合作、平等互利的原則,經友好協商,特訂立本協議。

二、甲以本協議爲基準,把協議規定的產品託給乙生產,乙接受此託,並保證將合格產品提供給甲。

第二條本協議應用範圍

一、本協議適用於根據此協議由雙方締結的、以書面形式確認的,所有具體的託加工訂貨單(見第三條)。

二、所有書面簽署的託加工訂單,如有不明確、不詳盡之處,將按此協議相關條款執行。

三、對此協議的任何追加、修改都需經雙方以書面形式確認後再列入此協議,與此協議具有同等約束力

第三條託加工訂單

一、在每次生產前,甲需開立具體的託加工訂單,其一般條款由本協議規定,補充條款在訂單中說明,經雙方確認簽字蓋章後生效。

二、託加工訂單的主要內容爲加工的貨物名稱、數量、以及具體的特定要求等,其經雙方確認簽字蓋章後,具有同本協議同等的法律效力。

三、託加工訂單附屬本協議,符合本協議中的一般規定,爲本協議不可缺少的附件。

第四條項目約定

一、甲託乙加工生產之產品爲出口液壓件等系列產品,乙保證按甲乙雙方確定的託加工訂單和甲提供的圖紙要求進行加工。

二、甲負責制定所生產產品的圖紙文件、產品生產工藝要求等所需的一切資料,並對乙技術人員作必要的技術支持。

三、甲託乙加工的產品最終以甲的量具和其它檢測設備經甲技術人員檢測的數據爲檢驗標準來確定乙所加工的產品是否合格。

四、乙保證不向任何第三方公開或透露甲產品與乙的關聯,保護甲產品的立性,且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方,亦不可授權第三方代爲加工。

五、乙所加工生產甲託之產品,其產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業信息、財務信息等所有權均屬甲所有,乙有保密義務,未經甲書面同意,乙不得抄襲、修改或複製,不得留存技術資料、複製品,不得自行加工銷售予第三方,亦不得利用甲產品技術自行進行同類產品研發。

六、乙加工所需要的車牀、量具、刀具、夾具、檢驗設備等其他設備均有乙自己購置,如需甲代製作、代購,乙需按照甲合理提出的價格等金額的支付。甲目前提供的車牀從_________月_________日起終止。乙加工所需的原材料有甲提供,乙加工後的副產物(鐵屑、鋁屑等)由乙作爲乙成本計入利潤進行覈算。

七、因產品檢測程序複雜,若乙沒有條件提供檢測,可協商讓甲提供設備和場地。乙只安排員工到甲提供的場地進行檢測或進行培訓、指導。

第五條產品質量標準與責任

一、乙所交付的加工好的產品,按甲的品質檢驗標準進行驗收,產品性能質量應與品質檢驗標準相符(參見第四條之第三項)。凡不能達到檢驗標準的,甲有權要求乙返修,到符合甲驗收標準爲止。

二、對於報廢的產品數量每批、每種不同規格按報廢率進行覈算,超出的產品超出部分按甲規定的相應單價照價進行賠償,未超出的無須賠償。每批、每種不同規格的產品,數量小於或等於_________件的,報廢率爲_________%,數量於_________件的,報廢率爲_________%其它特殊加工產品,報廢率由甲乙雙方另行協商,並由甲乙雙方以書面形式簽字確認。

三、若產品不良屬於甲提供的材料造成,或是由於甲設計原因,或提供資料有誤,則由甲支付返修費用,或由甲自行返修。來料不良以一對一兌換。

第六條訂貨與供貨

一、交貨期:

乙收到甲提供的`技術資料及原材料後,乙應及時安排生產,確保按甲要求的交貨日期進行交貨。

二、甲、乙雙方的訂貨單一經簽署即不可取消,如需變更,要雙方協商一致。乙必須按規定的時間、數量、質量要求向甲供貨。

三、乙對甲提供的原材料做外觀、變形的檢查,不作其它檢查,不符合要求的或數量不足的,應立即通知甲,未提出異議即視爲甲提供了符合要求的原材料。

四、乙應妥善保管甲提供的原材料、設備、包裝物及其他物品,造成毀損、丟失的,應當支付相應損失。

第七條勞動報酬

一、甲、乙雙方的交易價格,按一下方式進行結算 :

其它特殊產品的價格,由甲乙雙方共同協商,並以書面形式簽字確認。

二、付款方式:每月_________號結算本月應付金額。每月_________號發放前第_________個月工資。

若出現延誤,甲乙雙方共同協商。

第八條勞動保護

一、乙員工的各項事宜由乙安排。

二、乙在僱傭員工生產甲託加工的產品時,不論是何原因造成的工商事故或其它糾紛均由乙負責,甲不承擔任何責任。

第九條違約責任

一、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協議約定條款處罰,未盡之處,雙方另行協議處罰。

二、違約之處罰原則:違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。

第十條不可抗力因素之條款

一、因不可抗力因素:自然災害、戰爭、國家政策,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。

第十一條仲裁原則

一、協議包括訂購單等有關附件在執行期間,如發生爭議,雙方另行協商解決,協商未成,可由告訴方提請所在地仲裁員會仲裁解決。

二、仲裁原則以本協議及其附件爲依據,依約履行。

第十二條協議有效期

一、自雙方簽署之日起生效,本協議有效期爲_________年,若期間任何一方經判定有違約行爲,另一方有權終止本合同,並保留法律追述權。

第十三條其他

一、本協議如有未盡事宜,雙方可另行協商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改。

二、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):_______________

代表:_______________ 代表:_______________

日期:_______________ 日期:_______________

機械加工合同6

買方(甲方):______________________

賣方(乙方):______________________

爲了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。

一.設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

二.技術標準及售後服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)

1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作爲本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置製作加工裝配不得更換配置

3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

5.設備的質量保證期爲一年,在質量保證期內,設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現場瞭解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法

6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以後維護及更換零配件將收取相關費用

三.交貨時間:自合同簽訂甲方定金支付合同生效後天內安裝調試完畢交付使用

四.驗收:安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續

五.設備交付及運輸方式:

1、交貨地點:______________________

2、運輸方式:______________________

3、運輸費用:______________________

4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現場後轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔

六.設備付款方式:

1.支付方式:______________________

2.支付時間:___年___月___日

(1)合同簽訂後,甲方支付合同總額_____%爲定金;

(2)乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%爲工程進度款;

(3)餘款雙方驗收完成後,一個月內付清。

3.開票時間:驗收合格後一週內乙方開具全額的增值稅發票

七.人力不可抗力本合同所指的.不可抗力爲任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明後,雙方協商解決,並根據情況可部分或全部免於承擔違約責任

八.保密條款甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

九.解決合同糾紛方式:

1.本合同經雙方簽章後生效,並保證按議定條款執行。

特殊情況要變動應經雙方本着相互諒解的態度協商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。

2.若協商不妥,則到原告方人民法院起訴3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作爲違約金支付對方。

十.其它

1.本合同經雙方代表簽字蓋章後即生效

2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

甲方:______________________乙方:______________________

日期:___年___月___日

機械加工合同7

甲方:

乙方:

乙方爲甲方加工零件一批。經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條:加工成品質量要求:

一:甲方提供圖紙和質量要求。

二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

第二條:甲方提供圖紙共計:份,由甲方於____年___月_____日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回覆,提出修改意見。

第三條:加工價款:按覈定價格計算共計:元。(乙方附明細清單)

第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙爲標準,數量以合同規定爲標準。

第五條:交貨的時間和地點:____年___月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。由甲方自行提貨。

乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳。

第八條:乙方的違約責任

一:乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,並承擔逾期交付的責任。

二:乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元(大寫:

期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

第九條:甲方的.違約責任

一:甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定後賠償乙方因此造成的損失。

二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

三:甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

四:甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金。

第十條:不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但乙方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方因此造成的損失.

第十一條:本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本合同一式份,甲乙雙方各執一份。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

代表人:代表人:

地址:地址:

電話:電話:

開戶銀行:開戶銀行:

帳號:帳號:

____年___月_____日

機械加工合同8

承攬方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方:____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

一、加工成品編號名稱規格單位數量備註

二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

三、技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

四、價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

五、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作爲驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、交貨的時間和地點

1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期爲準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期爲準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期爲準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的',應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

八、定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

九、不可抗力在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。

十、糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(_____)項處理:

1、向仲裁機關申請仲裁;

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方:________________代表人:________

____年____月____日

承攬方:________________代表人:________

____年____月____日

機械加工合同9

甲乙雙方根據友好協商,制定零件加工協議事項如下:

一:機牀加工工時計算方式;

二、圖紙及技術資料的題供:

1).乙方按照甲方要求負責零件加工;

2).乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

三、技術要求以及質量要求:

1)、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求製造,保證零件符合要求的製件;

2)、乙方必須按照製作要求進行加工

四、製造工期:

1)、根據雙方協商,定義加工完成工期

五、交貨地點:

1)乙方根據甲方要求,送貨到廠;

六、零件加工製作費用的'支付:

1) 零件合格後,開票當月結款;

七、本協議一式二份,甲乙雙各持一份,具同等法律效力。

甲方(公章): 乙方(公章): 公司名稱: 公司名稱: 法人代表: 法人代表: 甲方代表(簽字): 乙方代表(簽字): 電話:電話:

傳真:傳真:

日期: 年 月 日日期: 年 月1 日篇三:零配件加工協議書

委託加工協議書

加工單位:淮安華能電力工程有限公司

委託單位:楚州區寶龍電熱器廠

機械加工合同10

甲方(委託方):

乙方(製作方):

委託方和加工方合稱爲雙方。 委託方與加工方在平等、自願基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:

一、 委託加工項目

1、委託加工產品:XXXXXXXXXX

2、數量: XX臺

3、合同總價:XXXXXXXXX元(大寫: )

4、交貨期限:按協議簽訂日起 XXX 天內交貨。

二、 委託方式和範圍:

甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料,乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場,按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地,承擔零部件加工費用,並免費提供辦公室,作爲甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

三、 實施細則:

1、乙方自行採購的`原材料、外購件及配套件,其質量問題由乙方負責。

2、委託加工期間,乙方作爲定點加工單位,需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程,保質保量的完成甲方所委託的各項產品的加工製作。乙方需根據《生產計劃表》,嚴格按計劃表完成加工任務。

3、甲方所委派的質檢人員,作爲甲方的授權代表,對乙方所加工製作的所有產品擁有否決權,不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

四、 包裝要求及交貨地點,運輸方式

1、詳見附件1:《產品委託加工清單》。

五、 結算方式

1、甲乙雙方合同簽訂起,甲方應向乙方交付貨款總額 30%爲訂金。

2、乙方全部交貨後,由乙方開具普通發票交與甲方。

3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

六、 違約責任

1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。

2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做,減少價款或賠償損失等違約責任。

七、 附則:

1、本委託加工協議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份,雙方各持一份。

2、未盡事宜,雙方另行協商解決。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

機械加工合同11

甲方(委託方):

乙方(製作方):

委託方和加工方合稱爲“雙方”。 委託方與加工方在平等、自願基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:

一、 委託加工項目

1、委託加工產品:

2、數量: 臺

3、合同總價:¥ 元(大寫: )

4、交貨期限:按協議簽訂日起 天內交貨。

二、 委託方式和範圍:

甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料,乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場,按照技術文件進行檢驗、驗收。

乙方自行安排加工、裝配場地,承擔零部件加工費用,並免費提供辦公室,作爲甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的'辦公場所。

三、 實施細則:

1、乙方自行採購的原材料、外購件及配套件,其質量問題由乙方負責。

2、委託加工期間,乙方作爲定點加工單位,需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程,保質保量的完成甲方所委託的各項產品的加工製作。乙方需根據《生產計劃表》,嚴格按計劃表完成加工任務。4、甲方所委派的質檢人員,作爲甲方的授權代表,對乙方所加工製作的所有產品擁有否決權,不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

四、 包裝要求及交貨地點,運輸方式

1、詳見附件1:《產品委託加工清單》。

五、 結算方式

1、甲乙雙方合同簽訂起,甲方應向乙方交付貨款總額 30%爲訂金。

2、乙方全部交貨後,由乙方開具普通發票交與甲方。

3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

六、 違約責任

1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。

2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做,減少價款或賠償損失等違約責任。

七、 附則:

1、本委託加工協議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份,雙方各持一份。

2、未盡事宜,雙方另行協商解決。

甲方(蓋章):

乙方(蓋章):

代表(簽字):

代表(簽字):

日 期: 年 月 日

日 期: 年 月 日

機械加工合同12

甲方:

乙方 :

乙方爲甲方加工零件一批。經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條:加工成品質量要求:

一:甲方提供圖紙和質量要求。

二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

第二條:甲方提供圖紙共計: 份,由甲方於 年 月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回覆,提出修改意見。

第三條:加工價款:按覈定價格計算共計: 元。(乙方附明細清單)

第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙爲標準,數量以合同規定爲標準。

第五條:交貨的時間和地點:年 月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。由甲方自行提貨。

乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳。

第八條:乙方的違約責任

一:乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,並承擔逾期交付的責任。

二:乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款: 元(大寫 :

期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

三:乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

第九條:甲方的違約責任

一:甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定後賠償乙方因此造成的損失。

二:甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

三:甲方如未按合同規定的.時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

四:甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金。

第十條:不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但乙方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方因此造成的損失.

第十一條:本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本合同一式 份,甲乙雙方各執一份。

甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)

代表人:代表人:

地址: 地址:

電話: 電話:

開戶銀行: 開戶銀行:

帳號: 帳號:

年 月 日

機械加工合同13

甲方(委託方):_______________

乙方(製作方):_______________

甲、乙雙方經友好協商,現就甲方委託乙方加工製作、裝配架空乘人裝置及相關設備,達成如下協議:

一、委託方式和範圍:

甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料,乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、採購等相關人員進駐乙方現場,按照技術文件進行檢驗、驗收。

乙方自行安排加工、裝配場地,承擔零部件加工費用,並免費提供辦公室,作爲甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

二、實施細則:

1、甲方自行採購的原材料、外購件及配套件,需按乙方的車間人員的'要求集中堆放,其質量問題由甲方負責,如影響乙方裝配,則應補償有關人工費用。

2、乙方免費提供一定一跨車間作爲甲方的成品倉儲。

3、委託加工期間,乙方作爲定點加工單位,需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程,保質保量的完成甲方所委託的各項產品的加工製作。現場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方採購,但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》,以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。

4、甲方所委派的質檢人員,作爲甲方的授權代表,對乙方所加工製作的所有產品擁有否決權,不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

5、甲方委託加工的所有產品的單項價格另行以雙方互籤的《委託加工件價格明細表》爲準。

6、結算:《委託加工件價格明細表》內所定的產品單價爲含稅價,結算時乙方需向甲方開具______%的增值稅發票,付款方式採用滾動付款,雙方協商付款進度。

7、違約責任:按《合同法》規定。

三、附則:

1、本委託加工協議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份,雙方各持一份。

2、未盡事宜,雙方另行協商解決。

3、本協議生效後,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執行。

甲方(蓋章):_______________

乙方(蓋章):_______________

代表(簽字):_______________

代表(簽字):_______________

日 期:_________年______月___日

機械加工合同14

甲方:

乙方:

乙方爲甲方加工零件一批。經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。

第一條:

加工成品質量要求:

1、甲方提供圖紙和質量要求。

2、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

第二條:

甲方提供圖紙共計:______份,由甲方於年月日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回覆,提出修改意見。

第三條:

加工價款:______按覈定價格計算共計:______元。(乙方附明細清單)

第四條:

驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙爲標準,數量以合同規定爲標準。

第五條:

交貨的時間和地點:______年____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。由甲方自行提貨。

第六條:

乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。

第七條:

結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳。

第八條:

乙方的違約責任

1、乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,並承擔逾期交付的`責任。

2、乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:_____元(大寫:_____)逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。

3、乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

第九條:

甲方的違約責任

1、甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定後賠償乙方因此造成的損失。

2、甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

3、甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

4、甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金。

第十條:

不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但乙方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,並賠償乙方因此造成的損失。

第十一條:

本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合同一式份,甲乙雙方各執一份。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

代表人:代表人:

地址:地址:

電話:電話:

開戶銀行:開戶銀行:

帳號:帳號:

______年____月____日______年____月____日

機械加工合同15

甲:

乙:

第一條 總則

一、雙方本着友好合作、平等互利的原則,經友好協商,特訂立本協議。

二、甲以本協議爲基準,把協議規定的產品委託給乙生產,乙接受此委託,並保證將合格產品提供給甲。

第二條 本協議應用範圍

一、本協議適用於根據此協議由雙方締結的、以書面形式確認的,所有具體的委託加工訂貨單(見第三條)。

二、所有書面簽署的委託加工訂單,如有不明確、不詳盡之處,將按此協議相關條款執行。

三、對此協議的任何追加、修改都需經雙方以書面形式確認後再列入此協議,與此協議具有同等約束力

第三條 委託加工訂單

一、在每次生產前,甲需開立具體的委託加工訂單,其一般條款由本協議規定,補充條款在訂單中說明,經雙方確認簽字蓋章後生效。

二、委託加工訂單的主要內容爲加工的貨物名稱、數量、以及具體的特定要求等,其經雙方確認簽字蓋章後,具有同本協議同等的法律效力。

三、委託加工訂單附屬本協議,符合本協議中的一般規定,爲本協議不可缺少的附件。

第四條 項目約定

一、甲委託乙加工生產之產品爲出口液壓件等系列產品,乙保證按甲乙雙方確定的委託加工訂單和甲提供的圖紙要求進行加工。

二、甲負責制定所生產產品的圖紙文件、產品生產工藝要求等所需的一切資料,並對乙技術人員作必要的技術支持。

三、甲委託乙加工的產品最終以甲的量具和其它檢測設備經甲技術人員檢測的數據爲檢驗標準來確定乙所加工的產品是否合格。

四、乙保證不向任何第三方公開或透露甲產品與乙的關聯,保護甲產品的獨立性,且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方,亦不可授權第三方代爲加工。

五、乙所加工生產甲委託之產品,其產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業信息、財務信息等所有權均屬甲所有,乙有保密義務,未經甲書面同意,乙不得抄襲、修改或複製,不得留存技術資料、複製品,不得自行加工銷售予第三方,亦不得利用甲產品技術自行進行同類產品研發。

六、乙加工所需要的車牀、量具、刀具、夾具、檢驗設備等其他設備均有乙自己購置,如需甲代製作、代購,乙需按照甲合理提出的價格等金額的支付。甲目前提供的車牀從11月1日起終止。乙加工所需的'原材料有甲提供,乙加工後的副產物(鐵屑、鋁屑等)由乙作爲乙成本計入利潤進行覈算。

七、因產品檢測程序複雜,若乙沒有條件提供檢測,可協商讓甲提供設備和場地。乙只安排員工到甲提供的場地進行檢測或進行培訓、指導。

第五條 產品質量標準與責任

一、乙所交付的加工好的產品,按甲的品質檢驗標準進行驗收,產品性能質量應與品質檢驗標準相符(參見第四條之第三項)。凡不能達到檢驗標準的,甲有權要求乙返修,到符合甲驗收標準爲止。

二、對於報廢的產品數量每批、每種不同規格按報廢率進行覈算,超出的產品超出部分按甲規定的相應單價照價進行賠償,未超出的無須賠償。每批、每種不同規格的產品,數量小於或等於20xx件的,報廢率爲3‰,數量大於20xx件的,報廢率爲2‰其它特殊加工產品,報廢率由甲乙雙方另行協商,並由甲乙雙方以書面形式簽字確認。

三、若產品不良屬於甲提供的材料造成,或是由於甲設計原因,或提供資料有誤,則由甲支付返修費用,或由甲自行返修。來料不良以一對一兌換。

第六條 訂貨與供貨

一、交貨期:

乙收到甲提供的技術資料及原材料後,乙應及時安排生產,確保按甲要求的交貨日期進行交貨。

二、甲、乙雙方的訂貨單一經簽署即不可取消,如需變更,要雙方協商一致。乙必須按規定的時間、數量、質量要求向甲供貨。

三、乙對甲提供的原材料做外觀、變形的檢查,不作其它檢查,不符合要求的或數量不足的,應立即通知甲,未提出異議即視爲甲提供了符合要求的原材料。

四、乙應妥善保管甲提供的原材料、設備、包裝物及其他物品,造成毀損、丟失的,應當支付相應損失。

第七條 勞動報酬

一、甲、乙雙方的交易價格,按一下方式進行結算 :

其它特殊產品的價格,由甲乙雙方共同協商,並以書面形式簽字確認。

二、付款方式:每月30號結算本月應付金額。每月10號發放前第三個月工資。

若出現延誤,甲乙雙方共同協商。

第八條勞動保護

一,乙員工的各項事宜由乙安排。

二,乙在僱傭員工生產甲委託加工的產品時,不論是何原因造成的工商事故或其它糾紛均由乙負責,甲不承擔任何責任。

第九條 違約責任

一、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協議約定條款處罰,未盡之處,雙方另行協議處罰。

二、違約之處罰原則:違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。

第十條 不可抗力因素之條款

一、因不可抗力因素:自然災害、戰爭、國家政策,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。

第十一條仲裁原則

一、協議包括訂購單等有關附件在執行期間,如發生爭議,雙方另行協商解決,協商未成,可由告訴方提請所在地仲裁委員會仲裁解決。

二、仲裁原則以本協議及其附件爲依據,依約履行。

第十二條協議有效期

一、自雙方簽署之日起生效,本協議有效期爲一年,若期間任何一方經判定有違約行爲,另一方有權終止本合同,並保留法律追述權。

第十三條 其他

一、本協議如有未盡事宜,雙方可另行協商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改。

二、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲:乙: 代表:代表:

日期:日期:

標籤:機械加工 合同