机场建筑工程承包合同
在人们愈发重视契约的社会中,合同的用途越来越广泛,合同是对双方的保障又是一种约束。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编为大家收集的机场建筑工程承包合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
发包人:_______________(简称甲方)
承包人:_______________(简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:_______________
2、工程地点:_______________
3、工程范围:_______________
4、承包方式:_______________
二、合同工期
1、开工日期:_________年______月______日,竣工日期_________年______月______日,合同工期总天数___天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准:合格、按照《___________施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额_______________(大写)(人民币),小写_______________¥。
五,付款方式
付款方式:本工程进场完成__ %工作后__天内,发包人向承包人支付__%工程费用;本工程进场完成__%工作后__天内,发包人向承包人支付__%工程费用;本工程竣工验收后__天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的',视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表_____,承包人现场代表____,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金___万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
发包人:_____________联系方式:_______________
承包人:_____________联系方式:_______________
日期:______年___月___日______年___月___日
-
建筑公司介绍信范文(集合10篇)
在当今社会生活中,我们很多时候都不得不用到介绍信,介绍信可以帮助对方了解我们的身份、来历,同时也赋予了我们一定的责任和权利。那要怎么写好介绍信呢?下面是小编整理的建筑公司介绍信范文,仅供参考,大家一起来看看吧。建筑公司介绍信范文1xxxx限责任公司:兹介绍我...
-
建筑师作文10篇(优)
无论在学习、工作或是生活中,大家都写过作文,肯定对各类作文都很熟悉吧,作文根据体裁的不同可以分为记叙文、说明文、应用文、议论文。你知道作文怎样写才规范吗?以下是小编收集整理的建筑师作文10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。建筑师作文篇1关于梦想,几乎人人都有。有...
-
建筑物作文7篇(优选)
在现实生活或工作学习中,大家总少不了接触作文吧,作文可分为国小作文、中学作文、大学作文(论文)。那么你有了解过作文吗?以下是小编收集整理的建筑物作文7篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。建筑物作文篇1星期三放学的时候,老师布置好回家作业,让我们收拾...
-
建筑工地质量标语(荐)
无论在学习、工作或是生活中,大家总少不了接触一些耳熟能详的标语吧,标语是指文字简练、意义鲜明的宣传、鼓动口号。你知道什么样的标语才能称之为经典吗?以下是小编整理的建筑工地质量标语,希望能够帮助到大家。1、树品牌意识,创精品工程。2、安全生产违法必究。3...